2025年二级建造师《法规》考试真题及答案解析（5月10日）

      2025年二级建造师考试定于5月10日和11日举行。考试都是一天考三科，5月10日和5月11日的下午都安排了法律法规和施工管理的考试。同一个地区，10日下午和11日下午的法规和管理考的是不同的试卷，今年实行的是全国统一卷。考试结束后，大立小编第一时间搜集整理了2025年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题及答案解析（5月10日卷），供广大考生参考。更多二建考试资讯，敬请关注大立教育二级建造师频道。

一、单项选择题 (每题1分，共60题，共60分)下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

1.关于仲裁协议的说法正确的是( )

A.仲裁协议可以口头方式达成

B.当事人订立的合同无效，仲裁协议无效

C.限制民事行为能力人订立的仲裁协议无效

D.涉及遗产的继承当事人达成的仲裁协议的可以申请仲裁

【答案】C

【答案解析】A 选项，仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。

B 选项，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。

C 选项，无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议无效。

D 选项，下列纠纷不能仲裁：①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷； ②依法应当由行政机关处理的行政争议。有下列情形之一的，仲裁协议无效：①约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围的；

2.关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是( )

A.发包人可以依据单方意思表示变更合同

B.对于合同变更的内容约定不明确的推定为未变更

C.合同变更与工程变更范围一致

D.合同变更协议自实际履行之日起生效

【答案】B

【答案解析】A 选项，施工合同当事人协商一致，可以变更合同。

B 选项，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

C 选项，工程变更主要涉及工程施工过程中的设计、工艺、材料等方面的改变，侧重于工程本身的具体变动；而合同变更范围更广泛，除了工程相关内容的变更，还可能包括合同双方权利义务的调整、合同价款的变更、合同履行期限的变更等。【超教材】

D 选项，合同变更协议的生效时间通常取决于协议中的约定以及相关法律规定。若协议中明确规   定了生效时间，则在该时间到来时协议生效；若协议未明确规定生效时间，通常以双方签字或盖章之日起生效；法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。如果合同变更协议没有明确约定生效时间，但双方已经开始按照变更后的协议履行义务，那么可以视为协议已经生效，生效时间以实际履行行为开始的时间为准，但不能一概而论地说合同变更协议自实际履行之日起生效。【超教材】

3.关于缓刑的说法，正确的是( )。

A.缓刑的适用对象是被判有期徒刑的犯罪分子

B.对于犯罪集团的首要分子，可以适用缓刑

C.有期徒刑的缓刑考验期限可以少于 1 年

D.被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑必须执行

【答案】D

【答案解析】A 选项，对于被判处拘役、3 年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满 18 周岁的人、怀孕的妇女和已满 75 周岁的人，应当宣告缓刑： (1)犯罪情节较轻；(2)有悔罪表现；(3)没有再犯罪的危险；(4)宣告缓刑对所居 住社区没有重大不良影响。

B 选项，对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。

C 选项，有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上 5 年以下，但是 不能少于 1 年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

D 选项，被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

4.下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案时需要施工企业组织专家进行论证，审查的是( )。

A.起重吊装工程

B.脚手架工程

C.深基坑工程

D.拆除爆破工程

【答案】C

【答案解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(1)基坑支护与降水工程；(2)土方开挖工程；(3)模板工程；(4)起重吊装工程；(5)脚手架工程；(6)拆除、爆破工程；(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。上述工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

5.根据《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》，下列应试人员的违纪违规行为中,应记入专业技术人员资格考试诚信档案库 5 年的是( )。

A.携带通讯工具等违规物品进入座位，经提醒仍不改正的

B.经提醒仍不按规定书写、填涂本人身份和考试信息的

C.抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料的

D.在试卷、答题纸、答题卡规定以外位置标注 成绩单信息或者其他特殊标记的

【答案】C

【答案解析】应试人员在考试过程中有下列严重违纪违规行为之一的，给予其当次全部科目考试成绩无效的处理，并将其违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库，记录期限为 5 年：（1）抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料的；（2）互相传递试卷、答题纸、答题卡、草稿纸等的；（3）待伪造证件参加考试的；（4）本人离开考场后，在考试结束前，传播考试试题及答案的；（5）使用禁止带入考场的通讯工具、规定以外的电子用品的；（6）其他应当给予当次全部科目考试成绩无效处理的严重违纪违规行为。

6.关于劳动争议调解程序的说法，正确的是（）。

A.劳动争议调解一般不公开进行

B.当事人申请是启动劳动争议调解程序的唯一方式

C.劳动争议调解须书面提出申请

D.当事人达成的劳动争议调解协议具有强制执行力

【答案】A

【答案解析】A 选项，调解委员会调解劳动争议一般不公开进行，但双方当事人要求公开调解的除外。

B 选项，劳动争议调解程序的启动有两种方式：一是当事人申请；二是调解委员会主动调解。

C 选项，当事人申请劳动争议调解可以书面申请，也可以口头申请。

D 选项，《劳动争议调解仲裁法》规定，调解协议生效后，对双方当事人具有约束力，当事人应当履行。

7.下列情形可以申请行政复议的是（）。

A.对行政机关作出的加处罚款决定不服的

B.不服行政机关对行政机关工作人员的奖惩决定的

C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解的

D.认为乡镇人民政府作出的规范性文件不公平的

【答案】A

【答案解析】下列事项不属于行政复议范围：（1）国防、外交等国家行为；（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）行政机关对民事纠纷作出的调解。

8.关于工程重大安全事故罪的说法，正确的是（  ）。

A.在主观方面表现为故意

B.犯罪主体是建设单位、设计单位、施工单位或者工程监理单位

C.侵犯的客体为本单位安全生产秩序

D.在客观方面表现为安全生产条件不符合国家规定

【答案】B

【答案解析】工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。

本罪的构成是：（1）本罪侵犯的客体是人民的财产和生命安全以及国家的建筑管理制度。（2）本罪在客观方面表现为违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。（3）本罪的主体为特殊主体，即为单位犯罪。主体只能是建设单位、设计单位或者是施工单位及工程监理单位。但该罪名不处罚单位，只处罚直接责任人。（4）本罪在主观方面表现为过失。

《刑法》第 137 条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工

程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果

特别严重的，处 5 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金。

9.关于主合同变更对保证合同影响的说法，正确的是（）。

A.债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同内容，保证不再承担保证责任

B.债权人转让全部或部分债权，未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力

C.债权人和债务人变更主债权债务合同履行期限，未经保证人书面同意的，保证期间发生变更

D.第三人加入债务的，保证人不再承担保证责任

【答案】B

【答案解析】A 选项，债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同内容，减轻债务的，保证人仍对变更后的债务承担保证责任；加重债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。

B 选项，债权人转让全部或者部分债权，未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力。

C 选项，债权人和债务人变更主债权债务合同的履行期限，未经保证人书面同意的，保证期间不受影响。

D 选项，第三人加入债务的，保证人的保证责任不受影响。

10.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告主要内容包括（    ）。

A.事故发生单位详细情况

B.事故发生详细经过

C.事故已经造成的直接经济损失

D.已经采取的措施

【答案】D

【答案解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告主要应当包括以下内容： (1)事故发生单位概况；(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况；(3)事故的简要经过；(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；(5)已经采取的措施；(6)其他应当报告的情况。

11.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。

A.建设单位在编制工程估算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

B.建设单位应当自建设工程的开工报告批准之日起 30 日内，将保证安全施工的措施报送备案

C.不涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托设计单位提出设计方

案

D.建设单位应当将房屋拆除交由具备保证安全条件的施工企业承担

【答案】D

【答案解析】A 选项，《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定

建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

B 选项，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当在开工报告批准之日起 15 日内，将保证安全施工的措施报送至建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

C 选项，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位才需要在施工前委托原设计单位或

具有相应资质的设计单位提出设计方案。

D 选项，《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。同时还规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担。

12.在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定以外，毁损、灭失的风险自（ ）时起由买受人承担。

A.标的物交付

B.合同成立

C.合同生效

D.支付贷款

【答案】B

【答案解析】出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

13.按照法律部门分类，《城市房地产管理法》属于（  ）。

A.民用商法

B.行政法

C.经济法

D.社会法

【答案】B

【答案解析】行政法是调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对 人、行政法制监督主体之间发生的各种关系，以及行政主体内部发生的各种关系的法律 规范的总称。

《土地管理法》《城市房地产管理法》《行政处罚法》《行政复议法》《环境影响评价法》《行政许可法》《城乡规划法》等属于行政法。

14.某企业发生一起生产安全事故，造成 3 人死亡、6 人重伤和 6000 万元直接经济损失，该起事故的等级是（    ）。

A.重大

B.特别重大

C.较大

D.一般

【答案】A

【答案解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员 伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成 30 人 以上死亡，或者 100人以上重伤(包括急性工业中毒),或者 1 亿元以上直接经济损失 的事故；(2)重大事故，是指造成 10人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以 下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造 成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10人以 下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。国务院应急管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。上述所称的“以上”包括本数，所称 的“以下”不包括本数。

15.关于建设工程安全生产监督管理的说法，正确的是（  ）。

A.县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当将施工安全监督工作委托所属的施工安全监督机构具体实施

B.施工安全监督人员应当有工程类相关专业本科及以上学历或中级及以上专业技术职称

C.工程项目因故中止施工的，监督机构对工程项目中止施工安全监督

D.工程项目施工安全监督档案保存期限两年，自归档之日起计算

【答案】C

【答案解析】A 选项，《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》 规定，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门可以将施工安全监督工作委托所属的施工安全监督机构具体实施。

B 选项，施工安全监督人员应当具备下列条件：具有工程类相关专业大专及以上学历或初级及以上专业技术职称

C 选项，工程项目因故中止施工的，监督机构对工程项目中止施工安全监督。

D 选项，工程项目施工安全监督档案保存期限 3 年，自归档之日起计算。

16.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，关于施工企业申请安全生产许可证时，应当提交材料的说法正确的是（  ）。

A.应当提交企业的建造师资格证书

B.应当提交企业上年度经审计的财务报表

C.企业应当对申请材料实质内容的真实性负责

D.企业法人营业执照不必提交

【答案】C

【答案解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,建筑施工企业申请安全生产许可 证时，应当向住房城乡建设主管部门提供下列材料：(1)建筑施工企业安全生产许可证申请表；(2)企业法人营业执照；(3)证明符合安全生产条件的相关文件、材料。

建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的真实性负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

17.关于民事诉讼地域管辖的说法，正确的是（   ）。

A.建设工程施工合同纠纷由工程所在地人民法院管辖

B.对于监禁的人提起的诉讼由监狱所在地人民法院管辖

C.合同对履行地点约定不明确，由被告人所在地人民法院管辖

D.以信息网络方式订立的买卖合同，由出卖人所属地人民法院管辖

【答案】A

【答案解析】A 选项， 因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。

B 选项，《民事诉讼法》规定，下列民事诉讼，由原告住所地人民法院管辖；原告住所地与经常居住地不一致的，由原告经常居住地人民法院管辖：(1)对不在中华人民共和国领域内居住的人提起的有关身份关系的诉讼；(2)对下落不明或者宣告失踪的人提起的有关身份关系的诉讼；(3)对被采取强制性教育措施的人提起的诉讼；(4)对被监禁的人提起的诉讼。

C 选项，合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。

D 选项，以信息网络方式订立的买卖合同，通过信息网络交付标的的，以买受人住所地为合同履行地；通过其他方式交付标的的，收货地为合同履行地。合同对履行地有约定的，从其约定。

18.关于承揽合同解除权的说法，正确的是（ ）。

A.定作人不履行协助义务的承揽人可以直接解除合同

B.承揽人未经定作人同意，将主要承揽工作交由第三人完成，定作人可以解除合同

C.定作人在承揽人完成承揽工作 50%以上时，不得解除合同

D.承揽合同不得由双方当事人协商解除

【答案】B

【答案解析】A 选项，定作人不履行协助义务的，承揽人可催告其在合理的期限内履行，定作人逾期仍不履行的，承揽人可以解除合同。

C 选项，定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

D 选项，除双方当事人协商可以解除承揽合同外，《民法典》还规定了特定情形下承揽合同双方当事人的单方合同解除权。

19.法律、行政法规规定或当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式，但是一方已经履行主要义务，对方接受时该合同（    ）。

A.无效

B.成立

C.可撤销

D.效力待定

【答案】B

【答案解析】法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。

20.关于劳动关系的说法，正确的是（   ）。

A.用人单位自订立劳动合同之日起与劳动者建立劳动关系

B.劳动关系的存在，以书面劳动合同的订立为条件

C.订立了书面劳动合同，即使没有用工事实，劳动关系也已经建立

D.建立劳动关系，应当订立书面劳动合同

【答案】D

【答案解析】A 选项，《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。

B 选项，C 选项，在客观事实和时间上，劳动关系的存在与劳动合同的订立有时并不必然一致。劳动合同的签订与用工事实可能同时发生，也可能有时间差。上述规定也表明劳动关系的存在，并不以书面劳动合同的订立为条件，而是以客观存在的用工事实为条件。所以，如果只签订了书面劳动合同而没有用工事实，劳动关系也并未建立。

D 选项，《劳动法》与《劳动合同法》明确规定，劳动合同应当以书面形式订立。

21.根据《建设工程质量管理条例》，下列条件中属于竣工验收应当具备的法律条件（  ）。

A.完成建设工程设计和合同约定的主体工程

B.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.有保险公司签署的工程保险单

【答案】C

【答案解析】《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书。

22.关于行政诉讼法院管辖的说法，正确的是（   ）。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院提出起诉的，由最先立案的人民法院管辖

B.对国务院部门所作的行政行为提起诉讼的第一审行政案件，由高级人民法院管辖

C.人民法院对管辖权发生争议的，由其共同的上级人民法院直接指定管辖

D.人民法院发回重审的案件，当事人提出管辖权异议的，人民法院应当审查

【答案】A

【答案解析】A 选项，两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。

B 选项，中级人民法院管辖下列第一审行政案件：（1）对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件；（2）海关处理的案件；（3）本辖区内重大、复杂的案件；（4）其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。

C 选项，有管辖权的人民法院由于特殊原因不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院对管辖权发生争议，由争议双方协商解决。协商不成的，报它们的共同上级人民法院指定管辖。

D 选项，有下列情形之一的，人民法院不予审查：（1）人民法院发回重审或者按第一审程序再审的案件，当事人提出管辖异议的；（2）当事人在第一审程序中未按照法律规定的期限和形式提出管辖异议，在第二审程序中提出的。

23.下列法定招标范围内的工程建设项目，必须招标的是（ ）。

A.施工单项合同估算为 300 万元

B.重要设备的采购，单项合同估算价为 100 万元

C.监理服务的采购，单项合同估算价为 120 万元

D.设计服务的采购，单项合同估算价为 50 万元

【答案】C

【答案解析】法定招标范围内的建设项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（1）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；（3）勘察、设计、

监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。

24.根据《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》,关于建筑垃圾污染防治的说法,正确的是()

A.珍珠岩保温材料涂料不得加工制作成工程材料

B.有条件的,施工企业应当实时统计并监控建筑垃圾产生量

C.施工现场应当采用泥沙分离、泥浆脱水预处理等工艺

D.鼓励以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类

【答案】D

【答案解析】A 选项，施工单位应充分利用混凝土、钢筋、模板、珍珠岩保温材料等余料，在满足质量要求的前提下，根据实际需求加工制作成各类工程材料，实行循环利用。施工现场不具备就地利用条件的，应按规定及时转运到建筑垃圾处置场所进行资源化处置和再利用。

B 选项，施工单位应实时统计并监控建筑垃圾产生量，及时采取针对性措施降低建筑垃圾排放量。

C 选项，鼓励采用现场泥沙分离、泥浆脱水预处理等工艺，减少工程渣土和工程泥浆排放。

D 选项，鼓励以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类。

25.关于建筑工程在保修范围和保修期限内发现质量问题的处理，正确的是( )。

A.应当由原设计单位或者相应资质等级的设计单位提出保修设计方案

B.建设单位应当向施工企业发出保修通知

C.保修完成后，工程应当高于原设计要求

D.质量问题的责任方为其他单位的，施工企业可以不履行保修义务

【答案】B

【答案解析】A 选项，当工程在保修期内出现涉及结构安全或影响使用功能的严重质量缺陷时，应由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修设计方案，施工单位实施保修。保修完成后，工程应符合原设计要求。

B 选项，《建设工程质量管理条例》第四十条规定，建设单位在保修期内发现质量问题时，必须首先向施工企业发出保修通知，要求其履行保修义务。【超教材】

C 选项，当工程在保修期内出现涉及结构安全或影响使用功能的严重质量缺陷时，应由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修设计方案，施工单位实施保修。保修完成后，工程应符合原设计要求。

D 选项，如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构、设备位置以及不当装修等造成质量问题的，施工单位不承担保修责任；由此而造成的质量受损或者其他用户损失，应当由责任人承担相应的责任。

26.根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，企业应当通知的单位包括( )。

A.勘察单位

B.设计单位

C.建设工程质量监督机构

D.全过程工程咨询单位

【答案】C

【答案解析】《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

27.根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，关于竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。

A.采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效

B.向建设主管部门办理竣工验收备案的主体是施工企业

C.办理工程竣工验收备案的，可以不提交施工图设计文件审查意见

D.备案机关无权决定重新组织工程的竣工验收

【答案】A

【答案解析】A 选项，建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，处 20 万元以上 50 万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

B 选项，《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 15 日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

C 选项，根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的规定，建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：(1)工程竣工验收备案表。(2)工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料。

D 选项，备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件 15 日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。

28.甲施工企业拟将一辆二手汽车转让给乙分包单位，乙取得该车辆所有权的时间点是（   ）。

A.甲乙达成买卖的意思时

B.甲乙就买卖事宜订立方面合同时

C.甲将车辆交付给乙时

D.该车辆变更登记于乙名下时

【答案】C

【答案解析】动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但是法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等的物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。

29.下列财产中，可以抵押的是（   ）。

A.土地所有权

B.某三甲医院的门诊楼

C.某施工企业开具的汇票

D.某房地产开发公司的在建建筑物

【答案】D

【答案解析】债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（ 2)建设用地使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；(5) 正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将上述所列财产一并抵押。上述第(1) 、(2) 、(3)项，或者第(5) 项规定的正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。

下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5） 依法被查封、扣押、监管的财产；(6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

30.某施工企业为投标某建设工程施工项目自行编制的投标文件属于（ ）。

A.职务作品

B.单位作品

C.委托作品

D.建筑作品

【答案】B

【答案解析】在建设工程活动中，有许多作品属于单位作品。由法人或者非法人组织主持，代表法人或者非法人组织意志创作，并由法人或者非法人组织承担责任的作品，法人或者非法人组织视为作者。如招标文件、投标文件，往往就是单位作品。单位作品的著作权完全归单位所有。

31.建设工程施工合同无效,工程竣工验收质量合格,承包人要求参照合同关于工程价款的约定折价补偿被发包人拒绝,遂诉至人民法院,关于该案处理说法,正确的是( )。

A.不应当支付工程款

B.可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

C.应当按照合同约定支付工程款

D.应当参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

【答案】B

【答案解析】关于建设工程施工合同无效后的工程款结算问题，《民法典》规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

32.下列法律责任中，属于行政处罚的是( )。

A.管制

B.通报批评

C.罚金

D.赔礼道歉

【答案】B

【答案解析】行政处罚的种类：①警告、通报批评；②罚款、没收违法所得、没收非法财物；③暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；④限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；⑤行政拘留；⑥法律、行政法规规定的其他行政处罚。

33.两施工企业分别违法向同一河流段排放污染物段下游养殖户的鱼苗死亡，两企业的排放量均足以致鱼苗全部死亡，关于该侵权责任的说法正确的是（ ）。

A.两施工企业承担连带责任

B.两施工企业按照排放量承担责任

C.两施工企业按因果关系大小承担赔偿责任

D.两施工企业分别承担责任

【答案】A

【答案解析】分别侵权承担连带责任，二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，每个人的侵权行为都足以造成全部损害的，行为人承担连带责任。

34.下列情况中，可以认定为工伤的是（ ）。

A.赵某在单位上班期间受伤

B.孙某去项目部出差，当地突发泥石流后下落不明

C.钱某下班后被本单位上上访人员打伤

D.周某在项目部宿舍突发脑溢血，经抢救无效死亡

【答案】B

【答案解析】《工伤保险条例》规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；(3)在工作时间和工作场所内， 因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；(4)患职业病的；(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的 交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的； (7)法律、行政法规规定应 当认定为工伤的其他情形。

《工伤保险条例》规定，职工有下列情形之一的，视同工伤：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的；(2)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；(3)职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

35.分包单位就施工现场安全向（ ）负责。

A.总承包单位

B.建设单位

C.监理单位

D.住房城乡建设主管部门

【答案】A

【答案解析】《建筑法》规定，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

36.关于不安抗辩权的说法，正确的是( )。

A.当事人没有确切证据中止履行的，应当承担侵权责任

B.不安抗辩权可以存在于单务合同之中

C.中止履行的一方可以直接解除合同

D.当事人中止履约的，应当及时通知对方

【答案】D

【答案解析】A 选项，当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。

B 选项，不安抗辩权仅适用于双务合同，单务合同不适用。【超教材】

C 选项，中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。

D 选项，当事人依据法律规定的抗辩权中止履行的，应当及时通知对方。

37.发明专利权的期限为（ ）。

A.5 年

B.10 年

C.15 年

D.20 年

【答案】D

【答案解析】发明专利权的期限为 20 年，实用新型专利权的期限为 10 年，外观设计专利权的期限为 15 年，均自申请日起计算。

38.根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质条件的说法，正确的是（）。

A.有符合规定的总资产

B.有符合规定的企业人数

C.有符合合同金额规定的工程业绩

D.有符合规定的技术装备

【答案】D

【答案解析】建筑业企业资质条件：1) 有符合规定的净资产；2) 有符合规定的主要人员；3) 有符合规定的已完成工程业绩；4) 有符合规定的技术装备。

39.根据《关于进一步加强和完善建筑劳务管理工作的指导意见》，关于规范建筑业劳动用工管理的说法，正确的是（    ）。

A.施工企业对自有劳动人员培训后即可上岗

B.施工企业对劳务人员的工资发放承担直接责任

C.施工劳务企业必须在施工现场配备专职劳务用工管理人员

D.施工总承包企业应当对所承包工程的劳务管理全面负责

【答案】D

【答案解析】A 选项，建筑施工企业对自有劳务人员、新进入建筑市场的劳务人员等，培训考核合格后方可上岗。

B 选项，建筑施工企业对自有劳务人员的施工现场用工管理、持证上岗作业和工资发放承担直接责任；与自有劳务人员依法签订书面劳动合同，办理工伤、医疗或综合保险等社会保险等。

C 选项，施工总承包、专业承包和施工劳务等建筑施工企业要严格落实劳务人员实名制，在施工现场配备专职或兼职劳务用工管理人员，负责登记劳务人员的基本身份信息、技能状况、诚信信息、工资结算及支付等情况。

D 选项，施工总承包、专业承包企业承担相应的劳务用工管理责任。按照“谁承包、谁负责＂的原则，施工总承包企业应对所承包工程的劳务管理全面负责。

40.根据《文物保护法》，在中华人民共和国境内的属于国家所有的文物是（ ）。

A.壁画

B.企业收藏文物

C.祖传文物

D.古墓葬

【答案】D

【答案解析】根据《文物保护法》，中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。

41.项目安全领导小组对安全生产工作负有（ ）职责。

A.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制

B.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案

C.组织实施项目安全检查和隐患排查

D.保证本单位安全生产投入的有效实施

【答案】C

【答案解析】ABD 为生产经营单位的主要负责人的职责。

安全生产领导小组的主要职责有：①贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；②组织制定项目安全生产管理制度并监督实施； ③编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练； ④保证项目安全生产费用的有效使用； ⑤组织编制危险性较大工程安全专项施工方案； ⑥开展项目安全教育培训； ⑦组织实施项目安全检查和隐患排查；（C 正确）⑧建立项目安全生产管理档案； ⑨及时、如实报告安全生产事故。

42.用人单位不符合作为列入决定的人力资源社会保障行政部门申请提前移出失信联合惩戒名单（ ）。

A.列入失信联合惩戒名单期限内再次发生拖欠农民工工资违法行为的

B.已经改正拖欠农民工工资违法行为的

C.自改正之日起被列入失信联合惩戒名单满 6 个月的

D.作出不再拖欠农民工工资书面信用承诺的

【答案】A

【答案解析】用人单位符合上述规定条件，但是具有下列情形之一的，不得提前移出失信联合惩戒名单：（1）列入失信联合惩戒名单期限内再次发生拖欠农民工工资违法行为的； （2）因涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪正在刑事诉讼期间或者已经被追究刑事责任的；（3）法律、法规和党中央、国务院政策文件规定的其他情形。

BCD 同时满足，则可申请提前移出失信联合惩戒名单。

用人单位同时符合下列条件的，可以向作出列入决定的人力资源社会保障行政部门申请提前移出失信联合惩戒名单：（1）已经改正拖欠农民工工资违法行为的；（2）自改正之日起被列入失信联合惩戒名单满 6 个月的；（3）作出不再拖欠农民工工资书面信用承诺的。

43.关于检测单位资质的说法正确的是( )。

A.在资质证书有效期内地址发生变更的，应当办理资质变更手续

B.申请检测机构资质不需要提供不动产权书证书或者租赁合同

C.检测机构需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满 30 日前向资质许可机关提出资质延续申请

D.****

【答案】A

【答案解析】A 正确，检测机构在资质证书有效期内名称、地址、法定代表人等发生变更的，应当在办理营业执照或者法人证书变更手续后 30 个工作日内办理资质证书变更手续。

B 错误，申请检测机构资质应当向登记地所在省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门提出，并提交下列材料：（1）检测机构资质申请表；（2）主要检测仪器、设备清单；（3）检测场所不动产权属证书或者租赁合同；（4）技术人员的职称证书；（5）检测机构管理制度以及质量控制措施。

C 错误，检测机构需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满 30 个工作日前向资质许可机关提出资质延续申请。

44.下列关于竞争性谈判的适用范围正确的是（ ）。

A.重新招标未能成立的可以采用竞争性谈判

B.只能从唯一供应商处采购的可以采用竞争性谈判

C.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的可以采用竞争性谈判

D.因***采购，能确定金额的项目可以采用竞争性谈判

【答案】A

【答案解析】公开招标应作为政府采购的主要采购方式，竞争性谈判主要适用于不能或者不宜采用招标方式的采购项目，具体为：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（A 选项）（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。

根据《政府采购法》，符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：（1）只能从唯一供应商处采购的；（B 选项）（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（C 选项）（3） 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额 10％的。

45.关于开标的说法正确的是（ ）。

A.开标应当由招标人主持，邀请所有投标人参加

B.投标人少于 5 个的，不得开标

C.开标时只能由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况

D.投标文件经确定无误后，由招标人另行拆封

【答案】A

【答案解析】A 正确，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

B 错误（超教材），《中华人民共和国招标投标法实施条例》第 44 条，投标人少于 3 个的，不得开标；招标人应当重新招标。

CD 错误，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

46.强制性国家标准发布后实施前，企业执行（ ）。

A.应当执行原标准

B.应当执行新标准

C.可以执行原标准，也可以执行新标准

D.原标准废止，只能执行新标准

【答案】C

【答案解析】《强制性国家标准管理办法》规定，强制性国家标准发布后实施前，企业可以选择执行原强制性国家标准或者新强制性国家标准。新强制性国家标准实施后，原强制性国家标准同时废止。

47.关于施工现场扬尘污染防治说法正确的是（ ）。

A.灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘

B.对施工现场实行半封闭管理

C.施工现场入口应设置车辆冲洗设施，并对驶入车辆进行清洗

D.施工现场应使用预拌混凝土及预拌砂浆采取封闭、降尘、降噪措施

【答案】A

【答案解析】A 正确，注重降尘作业。施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水。拆除建筑物或构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并应及时清理废弃物。施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效防扬尘措施；灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。

B 错误，对施工现场实行封闭管理。

C 错误，施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗。

D 错误，在规定区域内的施工现场应使用预拌混凝土及预拌砂浆；采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施；水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

48.关于中小企业支付款项说法，正确的是（ ）。

A.事业单位拖延检验的，付款期限自验收期限届满之日起算

B.****

C.****

D.****

【答案】A

【答案解析】机关、事业单位和大型企业拖延检验或者收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。

49.建设单位应当向施工单位提供的原始资料是（ ）。

A.可行性研究报告

B.总平面图

C.建设用地的收或征用资料

D.****

【答案】C

【答案解析】向施工单位提供概算批准文件，建设项目正式列入国家、部门或地方的年度固定资产投资计划， 建设用地的征收或征用资料，有能够满足施工需要的施工图纸及技术资料，建设资金和主要建筑材料、设备的来源落实资料，建设项目所在地规划部门批准文件，施工现场完成“三通一平”的平面图等资料。

A 是设计单位提供的原始资料。

向设计单位提供政府有关部门批准的项目建议书、可行性研究报告等立项文件， 设计任务书， 有关城市规划、专业规划设计条件， 勘察成果及其他基础资料。

B 是勘察单位提供的原始资料。

建设单位根据委托任务必须向勘察单位提供如勘察任务书、项目规划总平面图、地下管线、地下构筑物、地形地貌等在内的基础资料。

50.属于项目负责人的义务的是( )。

A.确保安全生产费用有效使用

B.****

C.****

D.****

【答案】A

【答案解析】项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

51.下列属于暂予免征环境保护税的是( )。

A.农业生产非规模化养殖排放应税污染物的

B.****

C.****

D.****

【答案】A

【答案解析】下列情形，暂予免征环境保护税： （1）农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的； （2）机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的；（3）依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的；（4）纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的； （5）国务院批准免税的其他情形。

52.就分包工程的质量，施工总承包单位和分包单位向建设单位承担( )。

A.连带责任

B.****

C.****

D.****

【答案】A

【答案解析】总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

53.无障碍设施经验收交付后，(    )应当对无障碍设施履行维护和管理责任，保障无障碍设施功能正常和使用安全。

A.所有权人或者管理人

B.****

C.****

D.****

【答案】A

【答案解析】无障碍设施经验收交付后，所有权人或者管理人应当对无障碍设施履行维护和管理责任，保障无障碍设施功能正常和使用安全。

54.下列属于安全不良的是( )。

A.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

B.****

C.****

D.****

【答案】A

【答案解析】工程安全不良行为认定标准：...（12）在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；...

55.关于诉讼时效的说法正确的是( )。

A.超过诉讼时效的，义务人已经自愿履行的，不得请求返还

B.****

C.****

D.****

【答案】A

【答案解析】诉讼时效届满，权利人的实体权利仍然存在，所以诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已经自愿履行的，不得请求返还。

56.下列关于法人的说法正确的是( )。

A.法人不必有自己的住所

B.法人具有民事权利能力

C.分公司经过登记可以成为独立的法人

D.法人就是****自然人

【答案】B

【答案解析】A 错误，法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。

B 正确，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

C 错误，分公司与总公司为同一个法人资格，因此不能经过登记称为独立的法人。

57.关于设计综合资质的说法正确的是( )。

A.已取得工程设计综合资质的单位，可以直接申请相应类别施工总承包一级资质

B.已取得工程设计综合资质的单位，可以直接申请相应类别施工综合资质

C.****

D.****

【答案】A

【答案解析】鼓励设计单位申请取得施工资质，已取得工程设计综合资质、行业甲级资质、建筑工程专业甲级资质的单位，可以直接申请相应类别施工总承包一级资质。

58.下列关于安全事故隐患处理的说法正确的是（ ）。

A.总监理工程师认为有必要停工的，可签发工程暂停令

B.施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当向建设单位报告，建设单位向有关主管部门报告

C.发现存在安全事故隐患的情况严重的，应当报告建设单位

D.****

【答案】A

【答案解析】A 正确，当施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患的，可签发工程暂停令。

BC 错误，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

59.办理施工许可证的条件是( )。

A.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证

B.有满足施工需要的资金己经全部落实

C.需要征收房屋的征收工作完成

D.****

【答案】A

【答案解析】施工许可证的申请条件：

1)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续

2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证

3)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求

4)已经确定施工企业

5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格

6)有保证工程质量和安全的具体措施

60.下列需要办理施工许可证的是( )。

A.300 万元的市政工程

B.军用房屋

C.作为文物保护的古建筑物的修缮

D.农民自建低层住宅

【答案】A

【答案解析】不需要办理施工许可证和开工报告的情形：

1)作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮

2)军用房屋建筑工程建筑活动

3)限额以下的小型工程

4)抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动

二、多项选择题 (每题2分，共20题，共40分)下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

61.根据《标准化法》下列标准中，属于推荐性标准的有( )。

A.行业标准

B.国际标准

C.团体标准

D.地方标准

E.企业标准

【答案】AD

【答案解析】《标准化法》规定，标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。

62.关于侵权赔偿费用支付方式的说法，正确的有( )。

A.损害发生后，当事人可以协商赔偿费用的支付方式

B.一次性支付确有困难的，被侵权人应当放弃部分赔偿费用

C.协商不一致的、赔偿费用应当一次性支付

D.一次性支付确有困难的，可以分期支付,但是被侵权人有权请求提供相应的担保

E.侵权人不能一次性支付的，由人民法院判决分期支付

【答案】ACD

【答案解析】损害发生后，当事人可以协商赔偿费用的支付方式。协商不一致的，赔偿费用应当一次性支付；一次性支付确有困难的，可以分期支付，但是被侵权人有权请求提供相应的担保。

63.关于行政许可的设定权限，正确的有（ ）。

A.法律可以设定行政许可

B.尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可

C.尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可

D.地方性法规不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可

E.尚未制定法律、行政法规的，各地人民政府可以设定行政许可

【答案】ABCD

【答案解析】《行政许可法》规定，法律可以设定行政许可。

尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可。实施后，除临时性行政许可事项外，国务院应当及时提请全国人民代表大会及其常务委员会制定法律，或者自行制定行政法规。

尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可；尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满 1 年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。

地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可；不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可。

64.下列支出中,属于施工企业安全生产费用支出的有( )。

A.完善、改造和维护施工现场临时用电系统支出

B.开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出

C.施工现场文物保护支出

D.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出

E.从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出

【答案】ABDE

【答案解析】《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，建设工程施工企业安全生产费用应当用于以下支出：

1)完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口或临边防护、高处作业或交叉作业防护、临时安全防护、支护及防治边坡滑坡、工程有害气体监测和通风、保障安全的机械设备、防火、防爆、防触电、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害等设施设备支出；（A 正确）

2)应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；

3)开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，工程项目1)安全生产信息化建设、运维和网络安全支出；（B 正确）

4)安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

5)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（D 正确）

6)安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；（E 正确）

7)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

8)安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；

9)安全生产责任保险支出；

10)与安全生产直接相关的其他支出。

65.根据《城乡规划法》，在乡村规划区内进行下列工程建设应当申请乡村建设规划许可证的有（ ）。

A.乡镇企业建设

B.使用原有宅基地进行农村村民住宅建设

C.乡村公共设施建设

D.供救灾使用的临时建设

E.乡村公益事业建设

【答案】ACE

【答案解析】在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或者个人应当向乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。

在乡、村庄规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的规划管理办法，由省、自治区、直辖市制定。

66.关于生产安全事故隐患的说法，正确的有（）。

A.重大事故隐患是指危害和整改难度较大，必须全部停产停业，经过一定时间整改治理可以排除的隐患

B.重大危险源是指长期或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元

C.一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患

D.各行业对重大事故隐患的界定标准相同

E.生产安全事故隐患是指生产经营活动中造成的人员伤亡或者经济损失

【答案】BC

【答案解析】A 选项，重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

B 选项，《安全生产法》规定，重大危险源是指长期或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

C 选项，一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

D 选项，特殊行业对重大事故隐患的界定因行业性质不同而有所差异。

E 选项，安全生产事故隐患是 指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

67.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班执行办法》，需要带队对项目负责人带班生产情况进行检查的施工企业负责人包括（ ）。

A.法定代表人

B.总经理

C.总工程师

D.副总工程师

E.总经济师

【答案】ABCD

【答案解析】《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》(建质〔2011〕111 号)进一步规定，企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况的检查。建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。

68.下列投标文件中，招标人应当拒收有（   ）。

A.未通过资格预审的申请人提交的

B.逾期送达的

C.投标报价高于招标人设定的最高投标限价的

D.投标联合体未提交共同投标协议的

E.不按招标文件要求密封的

【答案】ABE

【答案解析】未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。

69.下列建设工程中，必须进行监理的有（ ）。

A.国家重点建设工程

B.大型公用事业工程

C.利用世界银行贷款资金的工程

D.利用外国政府援助资金的工程

E.3 万平方米以下的住宅建设工程

【答案】ABCD

【答案解析】下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程；(3)成片开发建设的住宅小区工程；（4） 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程。

成片开发建设的住宅小区工程，建筑面积在 5 万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理；5 万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定。

70.关于物权保护方式的说法，正确的有（ ）。

A.物权受到侵害的，权利人不得通过和解、调解途径解决

B.无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物

C.清除危险的请求不得与其他保护方式合并使用

D.因物权的归属发生争议后，利害关系人可以请求确认权利

E.造成不动产毁损的，权利人可以请求恢复原状

【答案】BDE

【答案解析】A 选项，物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。 C 选项，物权保护方式，可以单独适用，也可以根据权利被侵害的情形合并适用。

71.根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场信息中的基本信息有（ ）。

A.工程项目信息

B 获得的奖励信息

C.注册执业人员信息

D.受到行政处罚信息

E.参加建筑行业表彰会议信息

【答案】AC

【答案解析】基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等。

72.当事人申请仲裁应当符合下列条件( )。

A.有仲裁协议

B.有具体的仲裁请求和事实、理由

C.属于仲裁委员会的受理范围

D.仲裁请求所根据的事实理由

E.证据和证据来源、证人名称和住所

【答案】ABC

【答案解析】当事人申请仲裁应当符合下列条件：（1）有仲裁协议；（2）有具体的仲裁请求和事实、理由；（3）属于仲裁委员会的受理范围。

73.根据《建设工程工程量清单计价规范》，招标人编制的分部分项工程项目清单除载明项目名称以外，还应载明的内容有（ ）。

A.施工顺序

B.项目编码

C.工程量

D.计量单位

E.项目特征

【答案】BCDE

【答案解析】分部分项工程项目清单应载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量五个要件。【超纲】

74.下列情形中，人民法院应当认定建设工程施工合同无效的有（ ）。

A.工程款支付条款订立时显失公平的

B.发包人对投标文件有重大误解订立的

C.建设工程必须进行招标而未招标订立的

D.承包人超越资质等级订立的

E.承包人未取得建筑业企业资质订立的，但在竣工前取得施工资质的

【答案】CDE

【答案解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》中对于施工合同无效的情形作出以下规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据《民法典》第 153 条第 1 款的规定，认定无效：（1）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据《民法典》第 153 条第 1 款及第 791 条第 2 款、第 3 款的规定，认定无效。

承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持。

75.下列关于无固定期限合同说法正确的有(  )。

A.无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同

B.用人单位自用工之日起满 1 年内不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同

C.连续订立第二次固定期限合同的，必须订立无固定期限合网

D.劳动者在该用人单位连续工作满 10 年不能要求签订无固定期限合同

E.首次签订劳动合同不能签订无固定期限合同

【答案】AB

【答案解析】《劳动合同法》规定，无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。

用人单位与劳动者协 商一致，可以订立无固定期限劳动合同。

具有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：①劳动者在该用人单位连续工作满 10 年的；②用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满 10年且距法定退休年龄不足 10 年的；③连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第 39 条和第 40 条第 1 项、 第 2 项规定的情形，续订劳动合同的。

用人单位自用工之日起满 1 年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳 动者已订立无固定期限劳动合同。

76.属于安全生产许可证的领取条件有( )。

A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D.管理人员和作业人员每年至少进行 2 次安全生产教育培训并考核合格

E.依法参加工伤保险，依法为施工现场管理人员办理意外伤害保险

【答案】ABC

【答案解析】《安全生产许可证条例》规定了企业取得安全生产许可证应当具备 13 个方面的安全生 产条件，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》针对建筑施工活动，明确规定 建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全 生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件 所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其 他有关部门考核合格；(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业 操作资格证书；(6)管理人员和作业人员每年至少进行 1 次安全生产教育培训并考核合格；(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费；(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；(9)有职 业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组 织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；(12)法律、法规规定的其他条件。

77.关于按图施工说法正确的有( )。

A.工程设计图纸是指导施工的直接依据

B.按工程设计图纸施工，是保证工程实现设计意图的前提

C.按工程设计图纸施工，是明确划分设计、施工单位质量责任的前提

D.*****

E.*****

【答案】ABC

【答案解析】工程设计图纸是建设设计单位根据工程的功能、质量等方面的要求所完成的设计工作的最终成果，其中的施工图是对建设工程的建筑物、设备、管线等工程对象的尺寸、布置、选用材料、构造、相互关系、施工及安装质量要求的详细图纸和说明，是指导施工的直接依据。

按工程设计图纸施工，是保证工程实现设计意图的前提，也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。

78.下列关于民事诉讼二审程序的说法正确的有( )。(选项不明，均为书上原话自行判断)

A.原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定

B.原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

C.原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决，裁定方式依法改判、撤销或者变更

D.原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审

E.原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

【答案】ABCDE

【答案解析】第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：(1)原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；(2)原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；(3)原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；(4)原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反 法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案 件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。

79.下列关于行政诉讼被告的说法正确的有( )。

A.行政机关委托的组织所作的行政行为，委托的行政机关是被告

B.经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，复议机关是被告

C.当事人对由省级人民政府批准设立的开发区管理机构作出的行政行为不服提起诉讼的，以该开发区管理机构为被告

D.经复议的案件，复议机关改变原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告

E.*****

【答案】AC

【答案解析】A 选项，行政机关委托的组织所作的行政行为，委托的行政机关是被告。

BD 选项，经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和 复议机关是共同被告；复议机关改变原行政行为的，复议机关是被告。

C 选项，当事人对由国务院、省级人民政府批准设立的开发区管理机构作出的行政行为不 服提起诉讼的，以该开发区管理机构为被告；对由国务院、省级人民政府批准设立的 开发区管理机构所属职能部门作出的行政行为不服提起诉讼的，以其职能部门为被告； 对其他开发区管理机构所属职能部门作出的行政行为不服提起诉讼的，以开发区管理 机构为被告；开发区管理机构没有行政主体资格的，以设立该机构的地方人民政府为 被告。

80.关于询价下列说法正确的有( )。

A.询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格

B.采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购

C.询价小组由采购人的代表和有关专家共 5 人以上的单数组成

D.询价小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商

E.询价小组应当对评定成交的标准作出规定

【答案】ABDE

【答案解析】根据《政府采购法》,采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变 化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。B 选项。

采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：

1)成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共 3 人以上的单数组成， 其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和 评定成交的标准等事项作出规定。CE 选项。

2)确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的 供应商名单中确定不少于 3 家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。D 选项。

3)询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。A 选项

4)确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的 原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

【二级建造师完整版真题领取】

2025年二级建造师考试结束后，大立教育二级建造师考试教研老师将第一时间对收集到的试题进行解析作答，将及时整理2025年二级建造师考试各科目试题及答案解析电子版，如果你有需求，可点击下方图片领取。

【二级建造师考后估分】

考试结束后，如果你想第一时间核对考题答案，提前知晓自己的考试结果，你可以通过大立教育二级建造师考试考后估分系统进行估分！