2025年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析

    2025年监理工程师《建设工程合同管理》科目的考试时间为2025年5月17日上午9:00-11:00，为了帮助各位考生完成考后估分了解自己的大致成绩，大立教育特为各位考生整理搜集了《合同管理》科目的考试真题和答案解析以供各位作为参考。不全的题目后期会陆续更新，敬请关注大立教育监理工程师历年真题频道。

一、单项选择题 (每题1分，共50题，共50分)
下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

1.在工程施工招标和缔约过程中，选用标准招标文件及合同示范文本的作用是（  ）。

A.有利于增加承包人利润

B.有利于降低交易成本

C.有利于合同备案管理

D.有利于简化招标投标程序 

【答案】B

【解析】在招标采购和缔约过程中，应考虑选用适合工程项目需要的标准招标文件及合同示范文本。通过参考选用标准示范文本，作用在于：（1）有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设 工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文 件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；

（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利  于当事人履行合同的规范和顺畅；（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6） 有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。

【考点来源】第一章 第一节

2.根据《民法典》下列法人组织中，属于特别法人的是（  ）。

A.基金会法人

B.社会团体法人

C.事业单位法人

D.机关法人 

【答案】D

【解析】特别法人包括机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层 群众性自治组织法人。基金会法人属于非营利法人；社会团体法人属于非营利法人；事业单位法人属 于非营利法人。

【考点来源】第一章 第二节

3.合同当事人在合同中可以自行约定的法律责任是（  ）。

A.民事责任

B.刑事责任

C.行政责任

D.民事和行政责任 

【答案】A

【解析】根据《建设工程合同管理》中的相关知识，合同当事人可以在合同中约定违约责任、赔  偿损失等民事责任的内容。而刑事责任和行政责任是基于法律规定，不能通过合同约定来改变或设定。

【考点来源】第一章 第二节

4.下列担保方式中，至少需三方参加的担保方式是（  ）。

A.抵押

B.质押

C.留置

D.保证

【答案】D

【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者 承担责任的行为。保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。

【考点来源】第一章 第三节  二、合同担保

5.工程承包人在投保决策时可以考虑风险自留的情形是（  ）。

A.风险事件发生后损失大

B.风险事件发生概率大

C.非保险方式转移风险代价小

D.风险事件损失小且投保成本高 

【答案】D

【解析】针对工程建设的风险，可以自留也可以转移。在进行这一决策时，需要考虑期望损失与 风险概率、机会成本、费用等因素。例如：期望损失与风险发生的概率高，则尽量避免风险自留。如 果机会成本高，则可以考虑风险自留。当一个项目的风险无法回避，风险自留的损失高于保险的成本 时，应当进行投保。

【考点来源】第一章 第四节  三、保险合同管理

6.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，让业主对承包商提交的承包商文件 和承包商通知的审核期限是（  ）。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】C

【解析】银皮书和FIDIC《施工合同条件》还规定，如无另行约定，业主（或工程师）对承包商提 交的承包商文件和承包商通知的审核期为 21天，自业主（或工程师）收到承包商文件和承包商通知之 日起算。如超过该审核期限，业主（或工程师）未能发出通知，则视为 其已发出了不反对通知。

【考点来源】第九章 第二节

7.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》,承包商的工程进入权和工程维护记 录获取权期限应至（  ）。

A.签发履约证书日

B.签发履约证书日后第 28天

C.颁发工程接收证书日

D.颁发工程接收证书日后第28 天 

【答案】B

【解析】在符合业主合理的安全限制要求的前提下，直到签发履约证书后第 28 天的日期，承 包 商应有工程进入权，以及工程运行、维护和性能记录的获取权。

【考点来源】第九章 第二节

8.美国建筑师学会（AIA）系列合同条件中，将 A201和 A11合同文件组合后，适用的合同类型是 (  ) 。

A.固定总价合同

B.可调单价合同

C.固定单价合同

D.成本补偿合同 

【答案】D

【解析】AIA 系列合同文件根据合同参与方关系及适用管理模式进行分类，业主可根据实际需求对 合同及文件进行选择组合，如：将 A201和 A101合同文件组合可适用于固定总价合同；将 A201和 A111 合同文件组合可适用于成本补偿合同。

【考点来源】第九章 第四节

9.某施工合同约定预付款 100 万元，从开工后第 5 个月开始分 5 个月在每月初等额扣回，在承包 人正常施工且提交预付款担保的情况下，开工后第 6 个月末的预付款担保金额应是（  ）万元。

A.20

B.40

C.60

D.100

【答案】C

【解析】预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与 履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。根据题意，

预付款在第 5-9 个月月初等额扣回，每月扣回 20 万元。在第 6 个月末，第 5 个月初及第 6 个月初的预 付款已经扣回，共计 20+20=40 万元，故剩余的预付款担保金额为 100-40=60 万元。

【考点来源】第六章 第一节

10.在保险合同有效期内属保险责任范围内的某施工机械损坏，修理费用 12 万元。该施工机械原 值 15 万元，当前市场价 14 万元，保险单载明的全损金额 10 万元，则投保人可从保险人处获得的理赔 金额是（  ）万元。

A.10

B.12

C.14

D.15

【答案】A

【解析】保险人对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门根据现行法律裁定的应由被保险人 偿付的金额为准，但在任何情况下，均不得超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额。在保险期  限内，保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。根据题意，修理 费用 12 万元超过了保险单载明的全损金额 10 万元。因此，保险人不会按照实际修理费用 12 万元进行 赔偿，而是按照保险单载明的全损金额 10 万元进行赔偿。

【考点来源】第一章 第四节  三、保险合同管理

11.施工招标人需进行的工作有：①组织投标预备会；②组织现场踏勘；③发售招标文件。仅就这 三项工作而言，正确的顺序是（  ）。

A.3-2-1

B.3-1-2

C.2-3-1

D.1-2-3

【答案】A

【解析】发售招标文件是招标过程的第一步，招标人按照招标公告或投标邀请书规定的时间、地 点发售招标文件。考虑到在踏勘现场后投标人有可能对招标文件部分条款进行质疑，组织投标人踏勘 现场的时间一般应在投标截止时间 15 日前及投标预备会召开前进行。因此，正确的顺序是：③发售招 标文件；②组织现场踏勘；①组织投标预备会。

【考点来源】第三章 第一节  二、工程施工招标程序

12.招标人通过对投标人拟派人员构成、人员业绩和经历、项目解读和设计构思、投标人信用情况 等进行评定后确定中标人的设计招标（  ）。

A.设计团队招标

B.设计方案招标

C.设计人员招标

D.设计能力招标

【答案】A

【解析】设计团队招标，是指主要通过对投标人拟派设计团队的综合能力进行评审确定中标人。 即评标委员会应当对投标人拟从事项目设计的人员构成、人员业绩、人员从业经历、项目解读、设计 构思、投标人信用情况和业绩等进行评审。

【考点来源】第二章第一节  二 、工程勘察设计招标方式

13.根据《标准设计招标文件》，工程设计采用联合体投标的，应在联合体协议书中载明的内容是 (   ) 。

A.就中标项目共同向施工人提供设计服务

B.就中标项目分别向招标人提供履约保证金

C.就中标项目向招标人承担连带责任

D.就中标项目向招标人承担安全责任 

【答案】C

【解析】勘察、设计投标人如采用联合体形式投标，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联 合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。

【考点来源】第二章 第二节  四、工程勘察设计招标文件的编制

14.工程设计采用公开招标方式的，对未中标投标人的技术成果是否给予补偿应在（  ）中载明。

A.投标函

B.投标邀请书

C.招标公告

D.资格预审公告 

【答案】C

【解析】勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明如下内容：（4）技术成果经济补 偿：对设计招标，应写明本次招标是否对未中标投标人投标文件中的技术成果给予经济补偿；给予经 济补偿的，应写明支付经济补偿费的标准。

【考点来源】第二章 第二节  二 、招标公告和投标邀请书

15.采用邀请招标方式进行工程施工招标时评审投标人资质能力的正确做法是（  ）。

A.仅向符合资质能力要求的组织发出邀请书且后续不评审

B.要求投标人报送表明其资质能力的材料并进行评审

C.设置简化资格预审程序并统一组织标前资质审查

D.要求投标人在投标书中提交资质能力满足要求的承诺书 

【答案】B

【解析】邀请招标为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，仍要求在投  标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一（通常称为资格后审）。

【考点来源】第三章 第一节  一、工程施工招标方式

16.采用电子招标投标方式的，投标文件的递交时间指的是（  ）。

A.投标人在电子交易平台上传投标文件的开始时间

B.投标人在电子交易平台上传投标文件的结束时间

C.投标人收到电子交易平台发出的递交回执通知时间

D.投标人收到的递交回执通知中载明的传输完成时间 

【答案】D

【解析】投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在指定的地点递交投标文件；招标 人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。对于电子招标投标，则投标人通过下载招标文件的电子 招标投标交易平台递交电子投标文件；投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时 向投标人发出递交回执通知，递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

【考点来源】第二章 第三节  一、工程勘察设计的开标

17.下列国际货物采购报价中，需由卖方承担货物运至目的地的运费和保险费的是（  ）。

A.FOB 价

B.EXW 价

C.FCA 价

D.CIP 价

【答案】D

【解析】CIP（指定目的地）价（即 Carriage  and  Insurance  Paid  to）,运费和保险费付至 目的地）,卖方负责与承运人签订运输协议，并承担货物运至目的地的运费和保险费。

【考点来源】第四章 第一节  二 、材料设备采购招标投标报价方式

18.根据《标准设备采购招标文件》，招标文件中允许有商务和技术偏差的，则需要明确的相关内 容是（  ）。

A.偏差范围和最高项数.

B.偏差数量和偏差内容

C.偏差范围和偏差评分方法

D.偏差数量和偏差计算方法 

【答案】A

【解析】如果有商务偏差或技术偏差，则投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商 务和技术偏差表中列明，写清投标文件与招标文件存在偏差之处的具体章节及条款号，并对偏差情况 予以如实说明。除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。投标文件的偏差超出招标文 件规定的偏差范围或最高项数的，投标将被否决。

【考点来源】第四章 第二节  二 、材料采购招标文件的编制

19.施工招标资格预审审查委员会要求申请人对其递交的申请文件内容进行澄清时申请人的正确 做法是（  ）。

A.当面向审查委员会澄清，且不改变申请文件内容

B.采用书面形式澄清，且对申请文件作出有利于招标人的改变

C.采用书面形式澄清，且对申请文件作出提高竞争力的改变

D.采用书面形式澄清，且不改变申请文件的实质性内容 

【答案】D

【解析】在审查过程中，审查委员会可以用书面形式要求申请人对所提交的资格预审申请文件中 不明确的内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改 变资格预审申 请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组 成部分。招标人和审查委 员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。

【考点来源】第三章 第二节  三、资格审查办法

20.根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，作为投标文件组成部分并能反映投标人最终报 价的文件是（  ）。

A.分部分项工程和技术服务清单

B.造价咨询机构编制的施工图预算

C.设计施工总承包费用清单

D.招标范围内全部工作内容价格清单 

【答案】C

【解析】根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，作为投标文件组成部分并能反映投标人 最终报价的文件是设计施工总承包费用清单。

【考点来源】第三章 第四节

21.根据《标准材料采购招标文件》，投标人对招标文件作出响应的情形是（  ）。

A.投标文件偏差超出规定的偏差范围

B.投标文件满足实质性要求和条件

C.投标文件仅对商务偏差子以列明

D.投标文件仅对技术偏差子以列明 

【答案】B

【解析】根据国家发展和改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》的规定，对于工程材料  招标，投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计  划等内容，以对招标文件作出响应。如果有商务偏差或技术偏差，则投标文件对招标文件的全部偏差， 均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，写清投标文件与招标文件存在偏差之处的具体章节及条  款号，并对偏差情况予以如实说明。除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。投标文  件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的，投标将被否决。

【考点来源】第四章 第二节  二 、材料采购招标文件的编制

22.根据《标准施工招标资格预审文件》,“ 申请人须知”中应包含的内容是（  ）。

A.申请人资质要求说明和正文

B.资格预市公告和资格预审申请文件

C.申请人须知前附表和正文

D.正文和申请人须知后附表 

【答案】C

【解析】申请人须知包括申请人须知前附表和正文。申请人须知前附表内招标人根据招标项目具 体特点和实际需要编制，用于进一步明确正文中的未尽事宜。

【考点来源】第三章 第二节  一、标准施工招标资格预审文件的组成

23.根据相关规定，针对投标人不同的价格条件，评标时进行价格调整的依据是（  ）的价格。

A.货物离开投标人生产工厂时

B.货物到达招标人所在国目的港时

C.货物离开投标人所在国发运港时

D.货物到达招标人指定到货地点时 

【答案】D

【解析】根据商务部印发的《机电产品国际招标标准招标文件（试行）》,可采取如下方式：

（1）评标总价的计算方法

计算评标总价时，以货物到达招标人指定到货地点为依据。

【考点来源】第四章 第二节三、材料采购的评标

24.依据《标准勘察招标文件》提交预付款支付申请，则发包人应向勘察人支付预付款的最迟时间 (  ) 。

A.2025 年 4 月 11 日

B.2025 年 4 月 15 日

C.2025 年 4 月 22 日

D.2025 年 4 月 29 日

【答案】D

【解析】定金或预付款应专用于本工程的勘察。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在 专 用合同条款中约定。发包人应在收到定金或预付款支付申请后 28 天内，将定金或预付 款支付给勘察 人；勘察人于 2025 年 4 月 1 日向发包人提交了预付款支付申请。2025 年 4 月 1 日+28 天=2025 年 4 月 29 日。因此，发包人应向勘察人支付预付款的最迟时间是 2025 年 4 月 29 日。

【考点来源】第五章 第一节  三、建设工程勘察合同履行管理 

25.根据《标准设计招标文件》，除专用合同条款另有约定外，解释顺序排在“设计费用清单 ”之 后的合同文件是（  ）。

A.专用合同条款

B.设计方案

C.投标函附录

D.发包人要求 【答案】B

【解析】根据《标准设计招标文件》的规定，合同文件的优先解释顺序如下：合同协议书、中标 通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、设计费用清单、设计方 案、其他合同文件。

【考点来源】第五章 第二节  一、建设工程设计合同文本的构成

26.工程材料采购招标中，对投标人付款条件偏差及其相应损益的评审，应在（  ）环节进行。

A.初步评审

B.详细评审

C.资格后审

D.响应性评审 

【答案】B

【解析】详细评审是在初步评审通过后进行的，主要对投标文件的技术和商务部分进行详细的评 估。详细评审中会考虑付款条件的偏差及其相应损益。

【考点来源】第三章 第三节  一、最低评标价法

27.根据《标准设计招标文件》，除专用合同条款另有约定外，设计人完成设计工作应遵守的法规 标准及规范，应以（  ）适用的版本为准。

A.合同签订日

B.招标文件发售日

C.基准日

D.投标截止日 

【答案】C

【解析】除专用合同条款另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行  业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者  有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。 发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。

【考点来源】第五章 第二节  三、建设工程设计合同履行管理

28.在《标准施工招标文件》约定的价格调整公式中，定值权重越小，对合同当事人一方的影响是 (  ) 。

A.承包人承担市场价格上涨的风险越大

B.承包人承担工程量变化的风险越大

C.发包人承担市场价格上涨的风险越大

D.发包人承担工程量变化的风险越大

【答案】C

【解析】定值权重越小，意味着可调部分的权重越大。因此，市场价格的变化对合同价格的影响 会更大。如果定值权重越小，那么市场价格上涨时，承包人可以获得更多补偿，市场价格下跌时，发 包人可以减少支付。因此，定值权重越小，承包人承担市场价格上涨的风险越小，而发包人承担市场 价格上涨的风险越大。

【考点来源】第六章 第三节  二、订立合同时需要明确的内容

29.根据《标准施工招标文件》，履约担保有效期应自发包人与承包人签订的合同生效之日起 (  ) 之日止。

A.发包人签发工程接收证书

B.承包人完成施工和保修义务

C.发包人签发工程款结清证书

D.承包人承担的缺陷责任期届满 

【答案】A

【解析】履约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。

【考点来源】第六章 第一节  二、标准施工合同的组成

30.根据《标准设计施工总承包招标文件》缺陷责任期最长不超过（  ）年。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

【解析】缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条 件的不同在专用条款内约定（一般为 1 年）。如果由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或 工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷 责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

【考点来源】第七章 第四节缺陷责任期管理

31.承包人在投标函中承诺完成合同工程的时间与合同履行过程中通过变更和索赔程序获得的顺 延工期之和指的是（  ）。

A.合同工期

B.实际工期

C.计划工期

D.施工期  

【答案】A

【解析】合同工期：“合同工期 ”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照 合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期的作用是用于判定承包人是否按 期竣工的标准。

实际工期：指从开工日期到实际竣工日期之间的实际施工时间。实际工期可能因各种因素（如延 误、提前竣工等）而与合同工期不同。

计划工期：指在合同签订后，根据合同进度计划确定的预计完成工程的时间。计划工期是施工过 程中的一个参考时间，可能会随着实际情况的变化而调整。

施工期：指从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日 止的时间段。施工期是实际施工的时间段，用于与合同工期进行比较，以判断是提前竣工还是延误竣 工。

【考点来源】第六章 第四节 一、合同履行涉及的几个时间期限

32.施工承包人检查和检验施工质量应执行的制度是（  ）。

A. 自检、互检和工序交叉检验制度

B.免检、抽样检和重点检验制度

C.单项检、专项检和全数检验制度

D.事前检、事后检和平行检验制度 

【答案】A

【解析】承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检 验制度，尤其要做好工程隐蔽前的质量检查。

【考点来源】第六章 第四节 三、施工质量管理

33.根据《标准施工招标文件》，设计交底工作的正确做法是（  ）。

A.由发包人组织设计单位向监理人进行交底

B.由发包人组织设计单位向承包人和监理人进行交底

C.由设计单位组织设计人员向监理人进行交底

D.由设计单位组织设计人员向发包人和承包人进行交底 

【答案】B

【解析】发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计 文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。

【考点来源】第六章 第三节  四、发包人义务

34.根据《标准设计施工总承包招标文件》监理人收到承包人索赔通知书后将索赔处理结果答复承 包人的时限是（  ）天。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】C

【解析】监理人应在收到索赔通知书或有关索赔 的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结 果答复承包人。

【考点来源】第六章第四节  八、索赔管理

35.工程招标投标阶段已确定价格，由监理人在合同履行过程中根据工程实际情况指示承包人完成 相关工作后给予支付的款项，应在（  ）中列支。

A.总承包服务费

B.暂列金额

C.措施费

D.暂估价  

【答案】B

【解析】暂列金额指招标投标阶段已经确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况 指示 承包人完成相关工作后给予支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因 此承包人不一定能够全部获得支付。

【考点来源】第六章 第四节 四、工程款支付管理

36.根据《标准施工招标文件》，单位工程验收合格后，签认和出具单位工程验收证书的正确方式 是（  ）。

A.经承包人签认后由监理人出具

B.由承包人和监理人共同签认并出具

C.经监理人签认后由发包人出具

D.经发包人签认后由监理人出具 

【答案】D

【解析】单位工程验收合格后，监理人应向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。

【考点来源】第六章 第四节  十、竣工验收管理

37.依据《标准施工招标文件》签订的施工合同履行过程中，承包人于 2025 年 4 月 7 日向监理人 提交了进度付款申请单、已完成工程量报表及其证明文件。监理人对该进度付款申请单核查的截止时

间是（  ）。

A.2025 年 4 月 14 日

B.2025 年 4 月 21 日

C.2025 年 4 月 28 日

D.2025 年 5 月 5 日

【答案】B

【解析】监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成审核， 提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承 包人出具经发包人签认的进度付款证书。承包人于 2025 年 4 月 7 日向监理人提交了进度付款申请单、 已完成工程量报表及其证明文件，监理人核查的截止时间是 2025 年 4 月21 日。

【考点来源】第七章 第四节 六、合同价款与工程款支付管理

38.根据《标准施工招标文件》，承包人提出索赔的期限至（  ）时终止。

A.承包人接收竣工付款证书

B.发包人颁发工程接收证书

C.承包人接收最终结清证书

D.发包人退还履约担保 

【答案】C

【解析】承包人按竣工结算条款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工 程接收证书颁发前所发生的任何索赔。承包人按最终结清条款的约定提交的最终结清申请单中，只限 于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

【考点来源】第七章 第四节 八、合同的索赔管理

39.根据《标准设计施工总承包招标文件》承包人对监理人员发出的指示有疑问而提出书面异议时， 总监理工程师应在（  ）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】C

【解析】根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，承包人对监理人员发出的指示有疑问时， 可以在该指示发出的 48 小时内向总监理工程师提出书面异议。总监理工程师应在收到承包人的书面异 议后的 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

【考点来源】第七章 第二节  三、监理人职责

40.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人要求的质量标准高于现行标准的，承包人履行 设计义务时应以（  ）为准。

A.现行标准

B.监理人评估后的决定

C.合同约定

D.监理人与承包人协商后的决定 

【答案】C

【解析】承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。如果发包人要 求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。

【考点来源】第七章 第四节  四、设计工作的合同管理

41.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人未按合同约定办理工程保险时可采取的补救措 施是（   ）。

A.发包人代为办理，所需费用由承包人承担

B.发包人代为办理，所需费用由发包人和承包人共同承担

C.监理人代为办理，所需费用由承包人承担

D.监理人代为办理，所需费用由发包人和承包人共同承担 

【答案】A

【解析】如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有 效时，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。

【考点来源】第七章 第三节

42.根据《标准设计施工总承包招标文件》监理人向承包人发出的开始工作通知，至少应在开始设 计工作前（  ）天送达承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】A

【解析】符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前 7 天向设计人发出开始设计通 知。设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。

【考点来源】第五章 第二节  三、建设工程设计合同履行管理

43.根据《标准设计施工总承包招标文件》除专用合同条款另有约定外，工程进度款的付款周期是 (  ) 。

A.周

B.月

C.季度

D.半年

【答案】B

【解析】除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。承包人应在每个付款周期末，按 监理人批准的格式和专用条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文 件。

【考点来源】第七章 第四节  六、合同价款与工程款支付管理

44.FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》适用的工程类型是（  ）。

A.由承包商建成后负责运营的工程

B.采用工程量清单计价的工程

C.由工程师负责签证支付的工程

D.拟由业主提供生产设备的工程 

【答案】C

【解析】《生产设备和设计一施工合同条件（Conditions of Contract for Plant and

Design-Build）》（1999 年第 1 版、2017 年第 2 版）,又称“新黄皮书 ”,适用于“设计-建造 ”模式， 由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价  合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付。

【考点来源】第九章第一节  一、FIDIC 系列合同条件简介

45.依据《标准材料采购招标文件》签订的材料采购合同约定，合同价款 100 万元，一次性交货。 卖方延迟交货60 天，则其应支付的违约金是（  ）万元。

A.0.30

B.0.48

C.3.00

D.4.80

【答案】D

【解析】除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约 金计算方法如下：延迟交付违约金=延迟交 付材料金额×0.08%×延迟交货天数。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的 10%。100×0.08%×  60=4.80 万元。

【考点来源】第八章第二节四、违约责任

46.根据《标准设备采购招标文件》，设备开箱检验的内容是（  ）。

A.设备数量及设备规格

B.设备规格及设备质量

C.设备规格及外观检验

D.设备数量及外观检验 

【答案】D

【解析】合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。

【考点来源】第八章第三节四、开箱检验、安装、调试、考核、验收

47.根据FIDIC，业主应履行的责任和义务是（  ）。

A.提供现场环境条件资料

B.办理工程保险

C.负责解释现场数据

D.照管工程和货物 

【答案】A

【解析】（一）业主的主要责任和义务

向承包商提供现场地形、地下、水文、气候及环境条件的数据资料；向承包商提供现场进入权和 占用权；委派业主代表；做好项目资金安排；向承包商支付工程款；向承包商发出根据合同履行义务 所需要的指示；发出变更通知；审核承包商文件；为承包商提供协 助和配合；准备并负责由业主提供 的材料和设备；签发工程接收证书等。

【考点来源】第九章第二节一、《设计采购施工（EPC）/ 交钥匙合同条件》及各方责任和义务

48.某工程施工招标采用经评审的最低投标价法评标，对承诺工期提前的，进行价格折算招标工程 工期 20 个月，投标人承诺工期每提前 1 个月，可核减投标报价 30 万元。通过初步评审的投标人报价 及承诺工期见下。

根据上述评标办法，排名第一的中标候选人是（  ）。

A.甲

B.乙

C.丙

D.

丁

【答案】B

【解析】将四个投标人承诺的工期都折算为 20 个月，甲投标人：3920 万元，乙投标人：4000-（20-17） ×30=3910 万元，丙投标人：3980-（20-18） ×30=3920 万，丁投标人：3950-（20-19） ×30=3920 万

元。首先按照初步评审标准对投标文件进行初步评审，然后依据详细评审标准对通过初步 审查的投标 文件进行价格折算，确定其评审价格，再按照由低到高的顺序推荐 1～3 名中标候选人或根据招标人的 授权直接确定中标人。所以排名第一的候选人为乙。

【考点来源】第三章第三节一、最低评标价法

49.根据《标准材料采购招标文件》，卖方应在合同材料启运后（  ）时内正式通知买方。

A.12

B.18

C.24

D.48

【答案】C

【解析】根据《标准材料采购招标文件》以及教材内容，卖方应在合同材料启运后 24 小时内正式 通知买方。

【考点来源】第八章第二节二、包装、标记、运输和交付

50.鉴于大型建设工程材料设备采购合同标的数量大、价值高，通常采用的合同形式是（  ）。

A.非即时买卖合同

B.即时买卖合同

C.包工包料合同

D.交钥匙合同 

【答案】A

【解析】由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同。非即时 买卖合同的表现形式包括货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等。

【考点来源】第八章第一节三 、材料设备采购合同的分类

二、多项选择题 (每题2分，共30题，共60分)
下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

51.工程合同变更应符合的条件及遵循的原则有（  ）。

A.变更的影响不应涉及合同价格及工期

B.变更的内容应符合合同约定或法律法规规定

C.变更的提出应符合合同或法律法规规定的程序

D.变更的次数应符合法律法规规定

E.变更的实施应经当事方签字或盖章 

【答案】BCE

【解析】合同变更应当符合下列条件：（1）变更的内容应符合合同约定或者法律法规规定。变更 超过原设计标准或者批准规模时，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续。（2）变更或变更异议 的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限。（3）变更应经当事方或其授权人员签字或 盖章后实施。（4）变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期。

【考点来源】第一章第一节合同签订及履行阶段的管理任务和方法P5

52.除应裁明代理人姓名和代理事项外，委托代理授权委托书还应包含的内容有（  ）。

A.公证人名称

B.代理权限

C.代理担保

D.代理期间

E.被代理人签章 

【答案】BDE

【解析】委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。

【考点来源】第一章 第二节 代理关系P10

53.材料采购中，容易出现歧义的计量单位为（  ）。

A.吨

B.捆

C.车

D.箱

E.米

【答案】BCD

【解析】数量及单位是对投标标的物的计量要求，要写清数量的计量单位和计量方法，避免使用 有歧义的计量单位，如：车、包、捆等。

【考点来源】第四章 第一节 二、材料采购招标文件的编制

54.《标准施工招标文件》，关于监理人施工管理中职责和权利的说法，正确的有（  ）。

A.监理人的一切行为均应遵照发包人指示

B.监理人可按公平原则更改修正施工合同条款

C.承包人在施工中提出的问题应首先提交给监理人

D.监理人向承包人发出的任何指示视为已得到发包人批准

E.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人负责赔偿 

【答案】CDE

【解析】A 选项错误，既属于发包人一方的人员但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照 发包人的指示，而是在授权范围内独立工作，以保障工程按期、按质、按量完成发包人的最大利益为 管理目标 B 选项错误，监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事 项。

【考点来源】第六章 第二节监理人

55.根据《标准勘察招标文件》，除专用合同条款另有约定外，已包含在合同价款中的费用有（ ）。

A. 占地补偿费用

B.修建临时设施费用

C.发包人要求勘察人外出考察费用

D.青苗和园林绿化补偿费用

E.农民工工伤保险费用 

【答案】ADE

【解析】除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行 测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和 园林绿化补偿， 占地补偿，扰民及民扰， 占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保 险等全部费用和国家规定的增值税税金。

【考点来源】第五章 第一节 三、建设工程勘察合同履行管理

56.根据《标准设计招标文件》，发包人委托监理人进行设计阶段监理工作的，应在设计合同专用 条款中列明的内容有（  ）。

A.监理范围

B.监理费用

C.监理职责权限

D.总监理工程师信息

E.监理人要求 

【答案】ACD

【解析】监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发 包人批准， 监理人无权修改合同。

【考点来源】第五章 第一节 三、建设工程勘察合同履行管理

57.招标人依法组建施工评标委员会时，评标专家应回避的情形有（  ）。

A.评标时年龄已超过 58 周岁

B.投标人主要负责人的近亲属

C.项目主管部门或行政监督部门人员

D.与投标人有经济利益关系且影响公正评审

E.与招标人有劳动人事关系 

【答案】BCD

【解析】有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：（一）投标人或者投标人主要负责人的 近亲属；（二）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（三） 与投标人有经济利益关系，可能影响 对投标公正评审的；（四）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动从事违法行为而受过行政 处罚或刑事处罚的。

【考点来源】第三章 第一节 二、工程施工招标程序

58.准施工招标资格预审文件中，资格审查办法正文部分应包含的内容有（  ）。

A.审查人员名单

B.审查方法

C.审查程序

D.审查标准

E.审查结果

【答案】BCDE

【解析】资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法，招标人根据项目具体特点和实际需要 选择适用。每种办法都包括简明说明、评审因素和标准的附表和正文。附表由招标人根据招标项目具 体特点和实际需要编制和填写。正文包括 4 部分：（1）审查方法；（2）审查标准，包括初步审查标 准、详细审查标准，以及评分标准（有限数量制）；（3）审查程序，包括初步审查、详细审查、资格 预审申请文件的澄清，以及评分（有限数量制）；（4）审查结果。

【考点来源】第三章 第二节 一、标准施工招标资格预审文件的组成

59.根据《标准材料采购招标文件》，投标人应在分项报价表中填报的内容有（  ）。

A.数量

B.合计报价

C.单价

D.优惠折扣

E.总价

【答案】ABCE

【解析】分项报价表的内容包括：（1）分项名称；（2）单位；（3）数量；（4）单价（元）；

（5）总价（元）；（6）合计报价。

【考点来源】第四章 第一节 二、材料设备采购招标投标报价方式

60.根据《标准设计施工总承包招标文件》仅从执业资格角度考虑，可以担任总承包项目经理的人 选有（  ）。

A.具备工程施工类注册执业资格的人员

B.具备工程造价类注册执业资格的人员

C.具备工程监理类注册执业资格的人员

D.具备工程设计类注册执业资格的人员

E.取得投资咨询类工程师岗位证书的人员

【答案】AD

【解析】与标准施工招标文件相比较，投标人须知在设计方面提出了有关设计工作方面的要求：

（1）质量标准：包括设计要求的质量标准；（2）投标人资格要求：项目经理应当具备工程设计类或 者工程施工类注册执业资格，设计负责人应当具备工程设计类注册执业资格；（3）设计成果补偿：招 标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并 有权免费使用未中标人设计成果等。

【考点来源】第三章 第四节 二、工程总承包招标程序

61.根据《标准勘察招标文件》,“勘察纲要 ”应包含的内容有（  ）。

A.资格审查资料

B.勘察费用清单

C.拟投入的勘察人员

D.拟投入的勘察设备

E.勘察安全保证措施 

【答案】CDE

【解析】勘察纲要或设计方案应包括下列内容：

（1）勘察设计工程概况；

（2）勘察设计范围及内容；

（3）勘察设计依据及工作目标；

（4）勘察设计机构设置及岗位职责；

（5）勘察设计说明，勘察、设计方案；

（6）拟投入的勘察设计人员；

（7）勘察设备（适用于勘察投标）；

（8）勘察设计质量、进度、保密等保证措施；

（9）勘察设计安全保证措施；

（10）勘察设计工作重点和难点分析；

（11）对本工程勘察设计的合理化建议等。

【考点来源】第二章 第二节 四、工程勘察设计招标文件的编制

62.在安装工程一切险保险合同有效期内，发生被保险施工机械损失时，投保人可向保险人索赔的 情形有（  ）。

A.水灾造成的机械损失

B.暴雨造成的机械停工损失

C.雷电引发火灾造成的机械损失

D.大气放电造成的机械电气部分损失

E.不按规程操作造成的机械控制系统故障损 

【答案】AC

【解析】安装工程一切险保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：（1）自然灾害，指地震、 海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火  山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预料的 以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。

【考点来源】第一章 第四节 二、工程建设涉及的主要险种

63.工程施工招标投标过程中，招标人可以没收投标保证金的情形有（  ）.

A.投标人在投标截止时间前撤回其投标文件

B.开具投标保函的单位在投标有效期内破产

C.投标人在规定的投标有效期内撤销其投标

D.中标人在规定期限内无正当理由未能与招标人签订合同

E.中标人在规定期限内未能根据规定接受对错误的修正 

【答案】CDE

【解析】下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：一是投标人在投标函格式中规定的投标有 效期内撤销其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对 错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

【考点来源】第一章 第三节 三 、保证在建设工程中的应用

64.根据《标准材料采购招标文件》，在“合同价款支付 ”中应列明的价款类型有（  ）。

A.到货款

B.预付款

C.进度款

D.检验款

E.结清款

【答案】BCE

【解析】除专用合同条款另有约定外，买方按以下方式和比例向卖方支付合同价款：1.预付款；2. 进度款；3.结清款 。

【考点来源】第八章 第二节 一、合同价格与支付

65.根据《标准设备采购招标文件》，关于设备监造的说法，正确的有（  ）。

A.卖方应为买方监理人员提供工作条件，并承担其住宿费用

B.卖方制订设备生产计划时，应将买方监造纳入计划安排

C.卖方应提前 5 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方

D.买方监造人员对设备的监造，不视为对设备质量的确认

E.买方监造人员发现设备生产不符合约定的，有权提出意见 

【答案】BDE

【解析】A 选项:卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括必要的办公场所、技术资 料、检测工具及出入许可等。但除了专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买 方承担。

因此，这个选项是不正确的。

B 选项：卖方在制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排 ，并提前通知 买方，确保买方监造人员能够及时参与监造过程，该选项正确。

C 选项：根据相关规定，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方，而不是5 日，所以C 选项不正确。

D 选项：买方监造人员对合同设备的监造并不视为对合同设备质量的确认，也不影响卖方交货后买 方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，即监造只是对生产过程的监督，并非 最终质量确认，该选项正确。

E 选项：若买方监造人员在监造过程中发现合同设备及其关键部件不符合合同约定标准 ，有权提 出意见和建议。卖方应采取必要措施消除不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责，该 选项正确。

【考点来源】第八章 第三节监造

66.根据《标准设计招标文件》，在投标文件详细评审环节通过量化打分进行评审的内容有（ ）。

A.投标保证金

B.资信业绩

C.有效期

D.设计方案

E.投标报价  

【答案】BDE

【解析】在详细评审阶段，评标委员会按招标文件中规定的量化因素和分值进行打分，并计算 出 综合评估得分。分值构成（总分 100 分）包括：

（1）资信业绩；

（2）勘察纲要或设计方案；

（3）投标报价；

（4）其他因素。

其中，资信业绩评分因素包括：信誉；类似项目业绩；项目负责人资历和业绩；其他 主要人员资 历和业绩；拟投入的勘察设备等。

【考点来源】第二章 第三节 二、工程勘察设计的评标

67.依据《标准施工招标文件》签订施工合同的工程至开工日期时，发包人已完成各项准备工作， 但承包人尚未做好开工准备，监理人如期发出开工指示。关于开工指示和合同工期的说法，正确的有  (  ) 。

A.承包人应遵从监理人发出的开工指示

B.承包人有权要求监理人撤回开工指示

C.承包人有权根据其开工准备情况要求顺延合同工期

D.监理人发出的开工指示有效且合同工期不予顺延

E.合同工期应自承包人开工准备满足开工条件时起算 

【答案】AD

【解析】如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还 不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。

【考点来源】第六章 第三节 六、监理人职责

68.根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人损失的情形中，承包人有权同时获得工期顺延、 费用和利润补偿的有（  ）。

A.承包人采购材料延迟

B.施工中遭遇不利气候条件

C.发包人提供的基准资料错误

D.发包人未按合同约定支付进度款

E.发包人提高合同中某项工作的质量标准 

【答案】CDE

【解析】 

【考点来源】第六章 第四节 八、索赔管理

69.根据《标准施工招标文件》，“不可抗力 ”需满足的条件有（  ）。

A.合同双方在订立合同时不可预见

B.合同一方在基准日期前不可预见

C.合同双方不能履行合同义务

D.合同双方不能避免事件的发生

E.合同双方不能克服事件的影响 

【答案】ADE

【解析】不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行民事义 务的，不承担民事责任。

【考点来源】第六章 第四节 七、不可抗力

70 发包人向承包人提供的材料按约定的交货地点验收后，应由承包人承担的费用有（  ）。

A.材料供应商现场服务费用

B.施工现场二次搬运费用

C.材料保管费用

D.材料质量不合格更换费用

E.材料延迟交货损失费用 【答案】BC

【解析】承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工 程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。

【考点来源】第六章 第四节 三、施工质量管理

71.根据《标准施工招标文件》，已生效的最终结清单可表明的情形有（  ）。

A.承包人已收到最终支付款

B.施工合同已终止

C.承包人不再承担工程保修责任

D.承包人不再拥有索赔权利

E.承包人将在 14 天内完成施工场地清理工作 

【答案】ABD

【解析】承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再 拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔。

【考点来源】第六章 第四节 十一、缺陷责任期管理

72.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应履行的义务有（  ）。

A.负责施工场地周边生态保护

B.办理证件和批件

C.提供施工场地

D.保证工程施工和人员安全

E.组织施工验收 

【答案】CE

【解析】发包人在履行合同过程中应遵守法律，按照法律规定和合同约定履行相关职责，发包人 应委托监理人按约定向承包人发出开始工作通知，向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与 承包人的交接界面。由发包人负责按时办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案。发包 人对承包人负责的有关设计、施工证件和批件，应给予必要的协助。发包人应按合同约定及时组织竣 工验收等合同约定的其他义务。

【考点来源】第七章 第二节 一、发包人义务

73.根据《标准设计施工总承包招标文件》,“发包人要求 ”中“功能要求 ”应包含的内容有（ ）。

A.设计文件

B.性能保证指标

C.进度计划

D.产能保证指标

E.工程目的  

【答案】BDE

【解析】功能要求包括:工程的目的；工程规模；性能保证指标（性能保证表）和产能保证指标。 【考点来源】第三章 第四节 二、工程总承包招标程序

74.根据《标准设计施工总承包招标文件》，符合合同要求的变更管理做法有（  ）。

A.经发包人同意后监理人对已实施的工程内容发出变更意向书

B.承包人向监理人提交改变“发包人要求”内容的合理化建议书

C.发包人在承包人同意变更实施方案后向承包人发出变更指示

D.承包人对监理人发出的变更意向书提出书面异议

E.承包人拒绝执行监理人发出的变更指示 

【答案】BD

【解析】A 选项错误，监理人首先向承包人发出变更意向书，说明变更的具体内容、完成变更的时 间要求等，并附必要的图纸和相关资料。承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则 向监理人提出书面变更建议。C 选项错误，如果承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案可行并经发包人同意后，监理人 发出变更指示。E 选项错误，如果承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案可行并经发包人同意后，监理人发出变更指示。

【考点来源】第七章 第四节 七、变更管理

75.根据《标准设备采购招标文件》，卖方承担违约责任的方式有（  ）。

A.罚款

B.退货

C.更换

D.修理

E.赔偿损失

【答案】BCDE

【解析】合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应 向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

【考点来源】第八章 第一节 四、违约责任

76.根据FIDIC，关于合同价款申请和支付的做法，正确的有（  ）。

A.承包商在每个支付期末向业主提交期中付款申请报表

B.业主按每次期中付款额 20%的比例抵扣己支付给承包商的预付款

C.业主收到承包商期中付款申请报表后第23 天发出不同意该项支付的通知

D.业主收到承包商期中付款申请报表后第35 天向承包商支付符合要求的款项

E.业主收到最终报表和结清证明后第 40 天向承包商支付最终付款 

【答案】CDE

【解析】A 选项错误，承包商应在每个付款期结束后，向工程师提交报表和证明文件，申请期中付 款。B 选项错误，并按每次期中付款金额 25%的比例抵扣，直至还清预付款。

【考点来源】第九章 第二节 二、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析

77.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人应投保的保险有（  ）。

A.建设工程设计责任险

B.第三者责任险

C.建筑工程一切险

D.现场监理人员人身意外伤害保险

E.承包人雇佣的现场管理人员工伤保险 

【答案】ABCE

【解析】（一）承包人办理保险

（1）设计和工程保险

承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安 装工程一切险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用 条款中明确约定。

（2）第三者责任保险

承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直 有效。

（3）工伤保险

承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投 保此项保险。

（4）其他保险

承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

【考点来源】第七章 第三节 四、保险责任

78.NEC 施工合同（ECC）强调项目参与各方的合作机制，下列参与各方的做法中，体现合作理念的有（  ）。

A.进行早期预警

B.使用共同信息系统

C.不得相互索赔

D.向核心小组提供建议

E.相互提供有利信息 

【答案】ABDE

【解析】各合作伙伴应做到:使用共同的信息系统，相互提供有利信息，减少各方信息偏差；进行 早期预警，及时发现潜在风险；向核心小组提供建议、信息和意见；共同执行核心小组的决定。

【考点来源】第十章 第三节 三、ECC 合同中的合作伙伴管理理念

79.某施工招标项目采用综合评估法评标，由评标委员会推荐 3 名中标候选人。经评审有效投标人 总得分及投标报价见下:评标委员会应推荐的中标候选人有（  ）。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

E.戊

【答案】ACE

【解析】先按评标分数选择甲和戊。乙、丙、丁三者评标总分一致，选报价最低的丙。故三名候 选人应该是；甲，丙和戊。

【考点来源】第三章 第三节 二、综合评估法

80.关于风险型 CM 合同中“保证工程最大费用（GMP） ”的说法，正确的有（  ）。

A.GMP 应在初步设计完成后由CM 承包商提出

B.GMP 明确了CM 承包商在施工阶段的经济责任

C.GMP 体现出管理承包的风险性

D.GMP 一旦确定则不再进行调整

E.实际费用超出 GMP 的部分应由CM 承包商承担

【答案】CE

【解析】随着设计工作的深化，CM 承包商要陆续编制工程各部分的工程预算。施工图设计完成后， CM 承包商将按照最终的工程预算提出保证工程最大费用（Guaranteed  Maximum Price,GMP）,并与业 主协商达成一致后，按 GMP 的限制制定计划并组织施工，对施工阶段的工作承担直接经济责任。当工  程实际总费用超过 GMP 时，超过部分由CM 承包商承担，体现了CM 管理承包的风险性，也使业主方造  价控制风险大大降低。

约定 GMP 后，在实施过程中发生与 CM 承包商确定 GMP 时不一致使得工程费用增加的情况，CM 承包 商可以与业主协商调整 GMP。可能的情况如：发生设计变更或补充图纸；业主要求变更材料和设备的标 准、种类、数量和质量；业主签约交由CM 承包商管理的施工承包商或业主指定分包商与 CM 承包商签 约的合同价大于 GMP 中的相应金额等。

【考点来源】第十章 第四节 二、CM 合同模式

【监理工程师完整版真题领取】

2025年监理工程师考试结束后，大立教育监理工程师考试教研老师将第一时间对收集到的试题进行解析作答，将及时整理2025年监理工程师考试各科目试题及答案解析电子版，如果你有需求，可点击下方图片领取。

　　以上内容为大立教育为各位考生整理的2025年监理工程师《合同管理》科目的真题及答案解析，在此我们提前预祝各位考生能够取得理想的考试成绩，如果想要了解更多关于2025年监理工程师考试以及考后相关工作的资讯，或者向参加大立教育2026年的监理工程师考试培训，可以点击咨询更多考后问题