【大立行动派·百天过一建】•第82天超浓缩干货！

 21天养成一个微习惯，而100天让这个习惯固化成伴随一生的行为。每天都坚持学习，留言、签到，将有机会在考前一周获独家内部资料。今天是【大立行动派·百天过一建】的第82天，快和小编一起背一级建造师考试干货吧!

 

《法规》

【第82天】

【考点展示】

建设工程施工合同纠纷适用于专属管辖，应按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。

【协议管辖】

合同当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地(5家)法院中选择确定一家管辖法院，并只能在约定的法院起诉。

如无约定、约定不明或约定错误，则向被告住所地或合同履行地法院起诉。

协议管辖有约定按协议，无约定则按被告住所地或者合同履行地。

【管辖权异议】当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间(即被告收到起诉状副本之日起15日内)提出。未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖的除外。

 

《管理》

【第82天】

【考点展示】

建设工程项目进度计划的编制和调整方法

1.有分部工程双代号网络计划如下图所示，则工作C的自由时差为( )天。

A.1 B.2

C.3 D.0

2.已知工作A的紧后工作是B和C，B工作的最迟开始时间为第20天，最早开始时间为第14天，C工作的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天，A工作的自由时差为第5天，则A工作的总时差为( )天。

A.0 B.7

C.5 D.9

3.某分部工程时标网络计划如下图所示，当计划执行到第3周末时和第6周末时，检查得到的实际进度如图中的实际进度前锋线所示，该图说明( )。

A.第3周末检查时预计工期拖后一周

B.工作A和工作D在第4周至第6周内实际进度正常

C.第6周末检查时预计工期拖后一周

D.工作B和工作E在第4周至第6周内实际进度正常

E.第6周未检查时工作G实际进度拖后一周

4.当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求。在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择( )。

A.有多项紧前工作的工作 B.缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

C.有充足备用资源的工作 D.缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作

E.单位时间消耗资源量大的工作

5.关于网络计划关键线路的说法，正确的有()。

A.单代号网络计划中由关键工作组成的线路

B.总持续时间最长的线路

C.时标网络计划中没有波形线的线路

D.双代号网络计划中没有虚箭线的线路

E.双代号网络计划中由关键节点连成的线路

【参考答案】

1.D(自由时差：不影响紧后工作最早开始时间，本工作可以利用的机动时间。紧后工作H，只要C做完就可以开始，所以C的自由时差为0);2.B;3.AC;4.BCD;5.BC

 

《经济》

【第82天】

【考点展示】

 

《建筑》

【第82天】

【考点展示】

隐蔽工程验收的质量责任

1.验收程序

(1)承包人首先应自检

(2)自检合格， 48 小时向监理人提交《隐蔽工程报验单》并附相关质量证明材料

(3)监理人审查资料合格后，到现场检查实体

(4)审查和检查均合格，专监签字，承包人方可进行下道工序

(5)如资料审查或实体检查不合格，承包人应按监理人要求整改、自检合格后重新报验

2.重新检验

(1)无论监理人是否组织过验收，当要求重新检验时，承包人应按要求钻孔探测并覆盖

(2)如重新检验合格，费用、工期、利润由发包人承担

(3)如重新检验不合格，费用、工期、利润由承包人承担，承包人按监理人要求整改，自检合格后， 重新报验。

3.私自隐蔽

是指承包单位昨晚隐蔽工程，直接覆盖了，根本没有走报验程序，没有向监理人申请检验。

如私自隐蔽，监理人应要求承包人钻孔探测，不论是否合格，由此增加的费用由承包人承担，延误工期不予顺延。如不合格，承包人应按监理人要求整改，自检合格，重新报验。

【考点解析】

*监理人审查资料合格后，到现场检查实体

监理人先在办公室审查书面文件，书面材料合格了再到现场检查实体;如果书面材料都不合格，就先不用去现场，直接把材料退回去修改完善，书面合格了才去现场检查实体

*无论监理人是否组织过验收，当要求重新检验时，承包人应按要求钻孔探测并覆盖

正常情况下，承包人干完活，自检合格提交申请，监理人在规定的时间里需要到现场检验。如果过了这个时间监理人不到现场检验，承包人就有权覆盖。

但是不管监理人到现场检验了也好，根本没去现场检验，隐蔽工程被施工单位覆盖了。如果监理人要求重新检验，那么承包人无权拒绝监理人。不能说我让你来捡你不来，现在我已经覆盖了你又要检验了，这样说是不可以的。只要监理人要求了，那么承包人必须按要求进行钻孔、探测，再重新覆盖。

*如重新检验合格，费用、工期、利润由发包人承担

如果重新检验合格了，那么费用肯定由发包人承担，延误的工期要顺延。而且重新检验相当于让承包人多干了一份活，所以还要向承包人支付一定的利润

*如重新检验不合格，费用、工期、利润由承包人承担，承包人按监理人要求整改，自检合格后，重新报验

如果重新检验不合格，承包人只能自认倒霉，费用、工期一切免谈，更不要提利润。而且不合格还需要承包人进行整改，再自检，再向监理人报验，相当于重新走一遍隐蔽工程的验收程序。

 

《机电》

【第82天】

【案例题】

56.组织设计交底、施工方案交底内容P295(300)

答案：施工组织设计交底的内容包括:工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等。

施工方案交底交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。

57.技术交底主要包括——P315(319)

技术交底主要包括施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等。

58.施工机械选择原则——P312(P316)

施工机械设备的选择原则是:切合需要，实际可能，经济合理。

59.进场的施工机械应达到什么要求P312(P316)倒数第6行

答案：进入现场的施工机械应进行安装验收，保持性能、状态完好，做到资料齐全、准确，属于特种设备的应履行报检程序。

60.关于起重作业的“十不吊”

坚持做到“十不吊”。起重量在100t 及以上的(针对进口的特大型起重机械)起重机的操作人员必须经过针对本机性能的专门培训。

备注：不考察十不吊具体有哪些内容，给出案例背景判断可不可以进行吊装作业。

 

《市政》

【第82天】

【问题】

【答案】

6.A 7.C 8.A 9.B l0.B

 

《公路》

【第82天】

【考点展示】

二、钻眼爆破掘进施工技术要点

(一)钻眼机具：隧道工程中常使用的凿岩机有风动凿岩机和液压凿岩机。

(二)炮眼布置和周边眼的控制爆破：目前现场多采用直眼掏槽。

2.辅助眼布置：辅助眼的作用是进一步扩大掏槽体积和增大爆破量，并为周边眼创造有利的爆破条件。

3.周边眼布置：周边眼的作用是爆破后使坑道断面达到设计的形状和规格。

(1)光面爆破的特点

光面爆破是指爆破后断面轮廓整齐，超挖和欠挖符合规定要求的爆破，其主要标准是：

①开挖轮廓成型规则，岩面平整;

②岩面上保存50%以上孔痕，且无明显的爆破裂缝;

③爆破后围岩壁上无危石。

为了获得良好的光面爆破效果，可采取以下技术措施：

①适当加密周边眼。

④采用小直径药卷不耦合装药结构。

⑤保证光面爆破眼同时起爆。

(2)光面爆破的主要参数及技术措施

光面爆破的主要参数包括周边眼的间距、光面爆破层的厚度、周边眼密集系数、周边眼的线装药密度等。

(3)预裂爆破

预裂爆破实质上也是光面爆破的一种形式，其爆破原理与光面爆破原理相同。只是在爆破的顺序上，光面爆破是先引爆掏槽眼，接着引爆辅助眼，最后才引爆周边眼;而预裂爆破则是首先引爆周边眼，使沿周边眼的连心线炸出平顺的预裂面。

 

《水利》

【第82天】

【考点展示】

1F420044 施工合同管理(6)

八、保险

(一)工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。

(二)人员工伤事故的保险

1.承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇用的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

2.发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇用的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

3.人身意外伤害险

(1)发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

(2)承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

4.第三者责任险

(1)第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失(本工程除外)，以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

(2)在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第三者责任险。

5.其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

九、不可抗力

(一)不可抗力的确认

1.不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

2.不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人商定或确定。发生争议时，按争议的约定办理。

(三)不可抗力后果及其处理

1.不可抗力造成损害的责任(考点)

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：(谁的损失谁承担)

(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;

(2)承包人设备的损坏由承包人承担;

(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;

(4)承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;

(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

2.延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

3.避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

4.因不可抗力解除合同

(1)合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。

(2)合同解除后，承包人应撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

十、违约

(一)承包人违约(工期、质量)

(二)发包人违约(工期、费用)

十一、索赔

(一)承包人索赔

1.承包人提出索赔程序

(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利;

(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料;

(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;

(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

2.承包人索赔处理程序

(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2)监理人应商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

(3)承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按争议约定办理。

3.承包人提出索赔的期限

(1)承包人接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

(2)承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

 

获取更多资料

　　请关注“一级建造师备考助手”微信公众号

 

　扫一扫：一级建造师·备考助手

 

　　免费获取“大立行动派·百天过一建”法规、管理、经济、建筑、市政、机电、公路、水利学习任务

 

 

相关链接：

 

        【大立行动派·百天过一建】•第81天超浓缩干货! 

       【大立行动派·百天过一建】•第80天超浓缩干货!

      【大立行动派·百天过一建】•第79天超浓缩干货!

        【大立行动派·百天过一建】•第78天超浓缩干货!

         【大立行动派·百天过一建】•第77天超浓缩干货! 

        【大立行动派·百天过一建】•第76天超浓缩干货!

        【大立行动派·百天过一建】•第74天超浓缩干货!

        【大立行动派·百天过一建】•第73天超浓缩干货! 

　　【大立行动派·百天过一建】•第72天超浓缩干货!

        【大立行动派·百天过一建】•第71天超浓缩干货!

        【大立行动派·百天过一建】•第70天超浓缩干货!

        【大立行动派·百天过一建】•第68天超浓缩干货!

        【大立行动派·百天过一建】•第67天超浓缩干货!

　　【大立行动派·百天过一建】•第66天超浓缩干货!

　　【大立行动派·百天过一建】•第65天超浓缩干货!

　　【大立行动派·百天过一建】•第64天超浓缩干货!

　　【大立行动派·百天过一建】•第63天超浓缩干货!

　　【大立行动派·百天过一建】•第61天超浓缩干货!

　　【大立行动派·百天过一建】•第60天超浓缩干货!

　　【大立行动派·百天过一建】•第59天超浓缩干货!