21天养成一个微习惯，而100天让这个习惯固化成伴随一生的行为。每天都坚持学习，留言、签到，将有机会在考前一周获独家内部资料。今天是【大立行动派·百天过一建】的第87天，已经进入第四个备考阶段，快和小编一起背一级建造师考试的干货吧!
《法规》
【第87天】
【考点展示】
【二审程序】
【审判监督程序(再审程序)】
当事人申请再审，应当在裁定、判决生效后六个月内提出;
四个例外:(1)发现新的证据，(2)原判决主要证据为伪造;(3)据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更，以及(4)发现审判人员在审理该案件时贪赃枉法的，自知道或应当知道之日起六个月内提出。
《管理》
【第87天】
【考点展示】
建设工程项目施工质量验收
1.对于重要的或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行( )的“三检”制度 。
A.事前检查、事中检查、事后检查B.自检、互检、专检
C.工序检查、分项检查、分部检查D.操作者自检、质量员检查、监理工程师检查
2.下列现场质量检查方法中，属于无损检测方法的是( )。
A.托线板挂锤吊线检查 B.铁锤敲击检查
C.留置试块试验检查 D.超声波探伤检查
3.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013)，分项工程的质量验收由( )主持进行 。
A.监理工程师 B.总监理工程师
C.项目经理 D.建设单位项目负责人
4.工程项目分部工程质量验收合格的基本条件是( )。
A.所含分项工程验收合格B.质量控制资料完整
C.观感质量验收应符合要求 D.主控项目质量检验合格
E.涉及安全和使用功能的分部工程检验结果符合规定
5.根据建设工程竣工验收备案制度，备案文件资料包括( )。
A.工程竣工验收报告 B.规划部门出具的认可文件
C.工程竣工与验收申请报告 D.环保部门出具的准许使用文件
E.公安消防部门出具的准许使用文件
【参考答案】
1.B;2.D;3.A;4.ABC;5.ABDE
《经济》
【第87天】
【考点展示】
工程造价的计算
采用工程量清单计价，建筑安装工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。在工程量清单计价中，如按分部分项工程单价组成来分，工程量清单计价主要有三种形式:①工料单价法;②综合单价法;③全费用综合单价法。
工料单价=人工费+材料费+施工机具使用费
综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润
全费用综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润+规费+税金
《计价规范》规定，分部分项工程量清单应采用综合单价计价。但在2015 年发布实施的《建设工程造价咨询规范)GB/T 51095——2015 中，为了贯彻工程计价的全费用单价，强调最高投标限价、投标报价的单价应采用全费用综合单价。本教材主要依据《计价规范》编写，即采用综合单价法计价。利用综合单价法计价需分项计算清单项目，再汇总得到工程总造价。
《建筑》
【第87天】
【考点展示】
【背景资料】(一建《建筑》教材P342～343)
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m²工业厂房(带地下室)的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m³,假设直接费单价为4.2元/m³，综合费率为直接费的20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为lm³的反铲挖土机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。
在实际施工中发生如下几项事件：
事件一：因租赁的挖土机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日;
事件二：基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日;
事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m³;
事件四：5月20日～5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日;
事件五：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
【问题】
1.建筑公司针对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?
【考点解析】
1.事件一：索赔不成立。因为租赁的挖土机大修延迟开工属于承包商的自身责任。
事件二：索赔成立。因为施工地质条件变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。
事件三：索赔成立。因为这是由设计变更引起的，应由业主承担责任。
事件四：索赔成立。恶劣的自然条件或不可抗力造成的工期延误，业主应承担责任。
事件五：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。
2.事件二：可索赔工期5d(15日～19日)。
事件三：可索赔工期2d：900m³/(4500m³/10d)=2d。
事件四：可索赔工期3d(20日～22日)。
事件五：可索赔工期ld(23日)。
共计索赔工期5+2+3+l=lld。
3.(既要考虑人工费也要考虑机械费，未提及机械配合用工的，非承包人原因(不可抗力除外)导致窝工时，要考虑租赁费，因为背景已说机械为租赁的。∴以下事件四和事件五都可以索赔机械费)
事件二：人工费：15工日×23元/工日×(l+30%)=448.5元。
机械费：450元/台班×5d=2250元。
事件三：(900m³×4.2元/m³)×(l+20%)=4536元。
(该为机械费，包括机械司机的费用，因为没有提到配合用工，所以不用考虑机械费)
(事件四：不可抗力或恶劣天气造成工期延误可以索赔，费用各自承担。关于窝工费，书上没有索赔，考试也按照承包人自己承担，不可索赔处理，但是如果让写出来谁承担的时候，写：发包人与承包人合理分摊)
事件五：人工费：30工日×23元/工日×(l+30%)=897元。
机械费：450元/台班×ld=450元。
可索赔费用总额为：448.5+2250+4536+897+450=8581.5元。
《机电》
【第87天】
【案例题】
77.参加联动试运行人员应具备的条件——P417
1.经过培训，通过安全生产考试
2.熟悉试运行方案和操作规程，掌握开车、停车、事故处理和调整工艺条件的技术。
78.建筑垃圾处理——拖运出场的注意事项P379
施工现场生活区应设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。
79.竣工验收的管理——主要内容P428
1.编制机电工程竣工验收方案
2. 建立竣工验收组织机构
3. 收集整理竣工验收资料
4. 清扫整治工程现场
5. 组织自检自查工作
80.技术性回访内容P434
技术性回访。
1)主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和使用后的效果，发现问题及时加以补救和解决。
2) 便于总结经验，获取科学依据，不断改进完善，为进一步推广创造条件。这类回访既可定期也可不定期地进行。
《市政》
【第87天】
【案例题】
《公路》
【第87天】
【考点展示】
各种交通安全设施的功能与构成:
(一)交通标志
主要起到提示、诱导、指示等作用。它主要包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、作业区标志等主标志以及附设在主标志下的辅助标志。
(二)交通标线
交通标线的主要作用是传递有关道路交通的规则、警告和指引交通。它是由施划或安装于道路上的各种线条、箭头、文字、图案、立面标记、实体标记、突起路标等构成的。用于施划路面标线的涂料分为溶剂型、热溶型、双组分、水性四种，如果路面标线有反光要求，还应在涂料中掺入或在施工时面撒玻璃珠。突起路标根据其是否具备逆反射性能分为A、B两类：具备逆反射性能的为A类突起路标;不具备逆反射性能的为B类突起路标。
《水利》
【第87天】
【考点展示】
1F420055 水利工程建筑材料与设备采购的质量管理
和工程保修的内容
一、建筑材料或工程设备采购质量管理的主要内容
1.有产品质量检验合格证明。
2.有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址。
3.包装和商标式样符合国家有关规定和标准要求。
4.工程设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图。
5.实施生产许可证或实行质量认证的产品，应当具有相应的许可证或认证证书。
二、建筑工程质量保修
基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年;其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。(与水利工程不同)
三、水利工程质量保修
根据《水利工程质量管理规定》，水利工程质量保修的主要内容是：
1.保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于一年。有特殊要求的工程，其保修期限在合同中规定。
2.工程质量出现永久性缺陷的，承担责任的期限不受以上保修期限制。
3.在规定的保修期内，出现工程质量问题，一般由原施工单位承担保修，所需费用由责任方承担。
4.工程保修期内维修的经济责任由责任方负责承担。
获取更多资料
请关注“一级建造师备考助手”微信公众号
扫一扫：一级建造师·备考助手
免费获取“大立行动派·百天过一建”法规、管理、经济、建筑、市政、机电、公路、水利学习任务
相关链接：
| 科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程经济 | 面授/直播 1000元 网授800元 |
面授/直播 3980元 网授3280元 |
课程导学 夯实细讲 真题解析 精粹强化 深度精讲 模考解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 |
立即报名 |
| 法律法规 | |||||
| 项目管理 | |||||
| 建筑实务 | 面授/直播 1200元 网授1000元 |
||||
| 机电实务 | |||||
| 市政实务 | |||||
| 公路实务 | |||||
| 水利实务 |
| 科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程经济 | 面授/直播 2000元 网授1800元 |
面授/直播 7800元 网授6800元 |
课程导学 夯实细讲 真题解析 精粹强化 深度精讲 冲刺串讲 Y题分析 模考解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《高分攻略》 《名师宝典·实务专项》 --建筑《题宝库》 --机电《看图实操》 --市政《风火轮·130问》 --公路《通关宝典》 《巅峰冲刺试卷》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《临考密押资料--点睛资料》 |
立即报名 |
| 法律法规 | |||||
| 项目管理 | |||||
| 建筑实务 | 面授/直播 2500元 网授2200元 |
||||
| 机电实务 | |||||
| 市政实务 | |||||
| 公路实务 | |||||
| 水利实务 | |||||
| 铁路实务 | |||||
| 通广实务 | |||||
| 矿业实务 |
| 科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程经济 | 面授/直播 2800元 网授2400元 |
面授/直播 11800元 网授9800元 |
课程导学 夯实细讲 真题解析 精粹强化 深度精讲 冲刺串讲 Y题分析 模考解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《高分攻略》 《名师宝典·实务专项》 --建筑《题宝库》 --机电《看图实操》 --市政《风火轮·130问》 --公路《通关宝典》 《巅峰冲刺试卷》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《临考密押资料--点睛资料》 |
立即报名 |
| 法律法规 | |||||
| 项目管理 | |||||
| 建筑实务 | 面授/直播 3800元 网授2800元 |
||||
| 机电实务 | |||||
| 市政实务 | |||||
| 公路实务 | |||||
| 水利实务 | |||||
| 铁路实务 | |||||
| 通广实务 | |||||
| 矿业实务 |
| 科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程经济 | 面授/直播 5000元 网授4000元 |
面授/直播 19800元 网授15800元 |
课程导学 夯实细讲 真题解析 精粹强化 深度精讲 冲刺串讲 Y题分析 模考解析 脱产集训 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《高分攻略》 《名师宝典·实务专项》 --建筑《题宝库》 --机电《看图实操》 --市政《风火轮·130问》 --公路《通关宝典》 《巅峰冲刺试卷》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《临考密押资料--点睛资料》 【集训班专属资料】 |
立即报名 |
| 法律法规 | |||||
| 项目管理 | |||||
| 建筑实务 | 面授/直播 7000元 网授5600元 |
||||
| 机电实务 | |||||
| 公路实务 | |||||
| 市政实务 |
